1 34_2730323  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А07-123/2017

г. Уфа

28 марта 2017 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи  Кручининой Н.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажный  комплекс "Каркас" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Управление заказчика  работ по домостроению и благоустройству" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о взыскании неустойки, процентов за пользование чужими денежными  средствами в сумме 3281953 руб. 11 коп.,  

в судебном заседании приняли участие представители:  истца: ФИО2 по доверенности № 3-17 от 27.03.2017  

ответчика: ФИО3 по доверенности № 1 от 12.01.2016, 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управление  заказчика работ по домостроению и благоустройству" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  Строительно-монтажный комплекс "Каркас" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) неустойку по договору подряда № 1-II от 15.04.2015 за  период с 30.03.2015 по 29.02.2016 в размере 2300000 руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управление  заказчика работ по домостроению и благоустройству" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 35865 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья Н.Е. Кручинина