АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Сусеева,10  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А22-2597/2018

07 ноября 2018 года

г. Элиста

 

Арбитражный суд Республики Калмыкия в составе судьи Джамбиновой Л.Б.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по  исковому заявлению Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и  транспорта Администрации г. Элисты (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Кристалл Строй» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки по контракту в сумме 30119,87 руб., третье  лицо – Администрация г. Элисты,  

Руководствуясь ст.ст 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления жилищно-коммунального хозяйства,  строительства и транспорта Администрации г. Элисты (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) – удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кристалл Строй»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Управления жилищно- коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации г. Элисты (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) пени за просрочку исполнения обязательств в  размере 30119,87 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кристалл Строй»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета сумму  государственной пошлины в размере 2000 рублей.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении одного  месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ).  

Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения (изготовления его в полном объеме), а также в кассационном порядке в  Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты  вступления решения по делу в законную силу.  

В соответствии с ч. 2 ст. 257 и ч. 1 ст. 275 АПК РФ апелляционная и  кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной  инстанций через арбитражный суд, принявший решение.  

 Судья Л.Б. Джамбинова