АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

 Резолютивная часть

Дело № А15-6437/2021

28 декабря 2022 года

г. Махачкала

 

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Лачинова Ф.С., при  ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании исковое заявление МКУ «Управление капитального  строительства» ГО «город Дербент» к ООО «Анжипромстрой» о взыскании 336 986,91  руб. неустойки и встречный иск ООО «Анжипромстрой» к МКУ «Управление  капитального строительства» ГО «город Дербент» об обязании списать начисленную  неустойку,  

руководствуясь статьями 49, 110, 150, 151, 167-171, 176, 177 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

в удовлетворении искового заявления МКУ «Управление капитального  

строительства» ГО «город Дербент» отказать. Принять отказ ООО «Анжипромстрой» от встречного иска. 

Производство по делу № А15-6437/2021 по встречному исковому заявлению  

прекратить. 

Возвратить ООО «Анжипромстрой» государственную пошлину по встречному  

исковому заявлению в размере 3000 руб. Выдать справку на вохврат государственной пошлины. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики  Дагестан в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня  его принятия (изготовления его в полном объёме).  

Судья Ф.С. Лачинов