АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

город Воронеж Дело № А14-19057/2020  «14» апреля 2022 года  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Белявцевой Т.Л.,  при ведении протокола судьей Белявцевой Т.Л. (с согласия сторон),  

рассмотрев в открытом судебном заседании, проводимом в режиме веб-конференции,  дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «ПроектПоволжья» (ОГРН 1156313034790, ИНН 6316210862), г.Самара  

к обществу с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательский Институт  Транспортного Строительства «ЖелДорИзыскания» (ОГРН 1033600110488; ИНН  3666106809), г.Воронеж  

третье лицо: государственное автономное учреждение Самарской области  «Государственная экспертиза проектов в строительстве» (ОГРН 1076315004765, ИНН  6315706520), г.Самара  

о взыскании 450 000 руб. задолженности по договору подряда № 2308 от 23.08.2019 

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  Проектно-Изыскательский Институт Транспортного Строительства  «ЖелДорИзыскания» о взыскании с общества с ограниченной ответственностью  «ПроектПоволжья» 350 550 руб. неустойки по договору подряда № 2308 от 23.08.2019  

при участии в заседании: 

от ООО «ПроектПоволжья: Марфин А.Ю. – представитель по доверенности № 575 от  11.11.2021 (сроком на 2 года), диплом, паспорт;  

от ООО ПИИТС «ЖелДорИзыскания»: Карпов Е.Б. – представитель по доверенности   № 1 от 17.06.2021 (сроком на 3 года), диплом, паспорт, Гончарова Е.В. – представитель  по доверенности от 17.01.2022 (сроком на 1 год)  

от ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве»: не  явился, извещен  

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательский Институт Транспортного Строительства «ЖелДорИзыскания» (ОГРН  1033600110488; ИНН 3666106809) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «ПроектПоволжья» (ОГРН 1156313034790, ИНН 6316210862)  450 000 руб. задолженности по договору № 2308 от 23.08.2019; 12 000 руб. расходов по  оплате государственной пошлины.  

Встречный иск удовлетворить в части. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПроектПоволжья»  (ОГРН 1156313034790, ИНН 6316210862) в пользу общества с ограниченной  ответственностью Проектно-Изыскательский Институт Транспортного Строительства  

«ЖелДорИзыскания» (ОГРН 1033600110488; ИНН 3666106809) 45 000 руб. неустойки  по договору подряда № 2308 от 23.08.2019; 1 285 руб. 11 коп. расходов по оплате  государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. Путем зачета первоначальных и встречных исковых требований: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательский Институт Транспортного Строительства «ЖелДорИзыскания» (ОГРН  1033600110488; ИНН 3666106809) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «ПроектПоволжья» (ОГРН 1156313034790, ИНН 6316210862)  405 000 руб. задолженности по договору № 2308 от 23.08.2019; 10 714 руб. 89 коп.  расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с даты принятия и  может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Воронежской области.  

Судья Т.Л. Белявцева