Арбитражный суд Хабаровского края 

<

...>, www.khabarovsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-9224/2024

г. Хабаровск

10 июня 2025 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи О.М. Левинталь, при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Ю. Лихачевым,  

рассмотрел в заседании суда дело по иску Министерства экономического развития Хабаровского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 680000, 

<

...>), Министерства имущества Хабаровского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 680000, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Школа будущего – Строитель» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 117342, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 229/3)  

третьи лица: Прокуратура Хабаровского края, Министерство образования и науки Хабаровского края  

о взыскании 664 695 508 руб. 47 коп., о расторжении соглашения, о признании права собственности, об обязании выполнить действия  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Производство по требованиям в части досрочного расторжения концессионного соглашения от 21.12.2021 № 01-КС о создании и эксплуатации объекта образования "Строительство школы в микрорайоне «Строитель», заключенное Хабаровским краем от имени которого выступает министерство образования и науки Хабаровского края и обществом с ограниченной ответственности «Школа Будущего – Строитель»; взыскания с общества с ограниченной ответственностью «Школа Будущего – Строитель» в пользу бюджета Хабаровского края неподтвержденных денежных средств Капитального Гранта в размере 653 390 508 руб. 47 коп.; передать Министерству экономического развития Хабаровского края документы, необходимые для завершения cоздания объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне «Строитель», расположенного по адресу: 

<

...>: разрешение на строительство; результаты инженерных изысканий, содержащиеся в проектной документации, проект организации строительства объекта, положительное заключение экспертизы проектной документации; подписать и передать Министерству экономического развития Хабаровского края акты передачи объекта незавершенного строительства прекратить.  

В удовлетворении требования о взыскании неустойки в сумме 43 445 000 руб. отказать.  

Признать право собственности Хабаровского края на объект незавершенного строительства «Строительство школы в микрорайоне «Строитель», местоположение: 

<

...> расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами: земельный участок 27:23:0000000:30278, площадью 28 097 кв.м., с местоположением: 

<

...>; земельный участок 27:23:0050327:761, площадью 1 976 кв.м., с местоположением: 

<

...> проектируемое назначение объекта: здание средней школы на 1100 ученических мест, со степенью готовности в виде незавершенного строительства – 10 %, стоимостью 181 429 900 руб. 80 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Школа будущего – Строитель» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 117342, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 229/3) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 50 000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья О.М. Левинталь