АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-30528/2023

15 августа 2023 года

г. Екатеринбург

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.В. Зориной, рассмотрел  дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения "Управление  организации строительства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью "Информ-строй" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  о взыскании 22 226 рублей 60 копеек.  

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после  истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных  документов в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Лица, участвующие в деле, о принятии искового заявления, возбуждении  производства по делу и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещены  арбитражным судом надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения  информации на сайте суда.  

Отводов суду не заявлено. 

Судом 07.08.2023 путем подписания резолютивной части вынесено решение. Истец  обратился в суд с заявлением о составлении мотивированного решения. Учитывая, что  заявление подано с соблюдением установленного ст. 229 Арбитражного процессуального  кодекса срока, изготовлено мотивированное решение.  

Истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью "Информ-строй" о взыскании 22 226 рублей 60  копеек.  

22.06.2023 от ответчика поступил отзыв. Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 20.12.2020 года, в соответствии со ст. 34  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», между  Муниципальным казенным учреждением «Управление организации строительства» (далее -  Истец/Заказчик) и ООО «Информ-Строй» (далее- Ответчик/Исполнитель) заключен  муниципальный контракт № 117-К на ремонт проездов: Проезд № 03-04, Проезд № 02-11,  Проезд № 03-11, Проезд № 06-11 (далее- Контракт), в соответствии с которым, Ответчик  принял на себя обязательства в сроки установленные Контрактом и графиком выполнения  работ (Приложение № 3 к Контракту) в соответствии с техническим заданием  

(Приложение № 1 к Контракту), собственными силами и/или силами привлеченных  субподрядных организаций работы, из своим материалов, на собственном оборудовании,  технике и своими инструментами.  

Цена Контракта составляет 11 712 949 (одиннадцать миллионов семьсот двенадцать  тысяч девятьсот сорок девять) руб. 95 коп., в том числе НДС 20% в размере 1 952 158 (один  миллион девятьсот пятьдесят две тысячи сто пятьдесят восемь) руб. 32 коп. (согласно  подписанному сторонами дополнительному соглашению № 1 от 28.06.2021 г. к Контракту).  

Срок исполнения согласно п. 3.1. Контракта и графика выполнения работ  (Приложение № 1 к Контракту) устанавливается с момента заключения муниципального  контракта по 31.07.2021 г.  

Поскольку предметом контракта является муниципальный заказ по выполнению  работ, данный договор является муниципальным контрактом на выполнение подрядных  работ для муниципальных нужд, следовательно, правоотношения сторон по указанному  контракту регулируются нормами § 1, § 3, гл. 37 Гражданского кодекса Российской  Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  (далее - Закон № 44-ФЗ)  

Согласно статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий  и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями.  

В силу положений статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения  обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением  случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства,  связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и  одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях,  предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.  

Согласно ст. 763, 768 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные  работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд,  осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение  подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. К отношениям по  государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для  государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим  кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.  

Ссылаясь на то, что Подрядчик нарушил срок выполнения работ, истец начислил  ответчику неустойку за просрочку выполнения работ в размере 22 226 руб. 60 коп.  

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в  случае просрочки исполнения.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт  включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика,  исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,  предусмотренных контрактом.  

В силу п. 9.2.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации.  

Согласно п. 9.2.2 Контракта, в случае просрочки исполнения Исполнителем  обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Исполнителя  

пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств,  предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,  пропорционально объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически  исполненных Исполнителем.  

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что у истца имелись основания для  списания неустойки за период 2021 года исходя из следующего.  

В силу пункта 42.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ начисленные поставщику (подрядчику,  исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с  неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах  обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке,  которые установлены Правительством Российской Федерации.  

Такой порядок установлен Правилами, утвержденными постановлением  Правительства РФ от 04.07.2018 N 783.  

Согласно подпункту "а" пункта 3 Правил списание неустойки осуществляется  заказчиком в случае, если сумма начисленных пеней не превышает 5% цены контракта.  

С учетом цены контракта, сумма неустойки 22 226 руб. 60 коп., не превысила 5%. 

Основанием для принятия решения о списании неустойки в случае, приведенном  выше, является исполнение ответчиком обязательств по контракту в 2021 году, что истцом и  ответчиком не оспаривается.  

В соответствии с пунктом 11 Правил списание неустоек распространяется на  принятую к учету задолженность подрядчика независимо от срока ее возникновения.  

При этом при рассмотрении иска исполнителя о взыскании удержанных заказчиком  штрафных санкций по государственному (муниципальному) контракту суд вправе  самостоятельно устанавливать наличие оснований для применения мер государственной  поддержки (определение Верховного Суда РФ от 24.04.2018 N 305-ЭС17-23242).  

Как разъяснено в пункте 40 Обзора судебной практики применения законодательства  Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом  Верховного Суда РФ 28.06.2017, списание, рассрочка начисленных поставщику (подрядчику,  исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением  государственного (муниципального) контракта при определенных условиях является именно  обязанностью государственного (муниципального) заказчика, поскольку данные действия  призваны быть одной из мер поддержки исполнителей по государственным  (муниципальным) контрактам. В связи с этим суд, рассматривая иск заказчика о взыскании с  поставщика (подрядчика, исполнителя) указанных штрафных санкций, обязан проверить  соблюдение истцом требований приведенного законодательства.  

В соответствии с правовой позицией Судебной коллегии по экономическим спорам  Верховного Суда РФ, изложенной в определении от 14.08.2018 N 305-ЭС18-5712 по делу N  А40-179525/2017, указанный порядок списания начисленных сумм неустоек направлен на  установление действительного размера задолженности и урегулирование споров между  сторонами.  

По смыслу вышеприведенных положений, государственный (муниципальный)  заказчик обязан произвести списание сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с  ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020, 2021 годах государственного  (муниципального) контракта по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном  объеме, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не  превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и  

неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случая, предусмотренного  подпунктом "в" настоящего пункта. При этом наличие спора относительно начисленной  неустойки не может трактоваться как условие, препятствующее списанию или  предоставлению отсрочки уплаты неустоек, поскольку подобные антикризисные меры были  установлены специально для защиты поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по  государственным контрактам.  

Поскольку сумма начисленной неустойки за 2021 не превышает 5% цены контракта,  Контракт ответчиком исполнен в 2021, спорная неустойка подлежит списанию на основании  подпункта "а" пункта 3 Правил.  

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения исковых требований у суда  не имеется.  

Поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная  пошлина по настоящему иску в доход федерального бюджета взысканию не подлежит.  

на основании ст. 309, 310, 329, 330, 331 Гражданского кодекса Российской  Федерации, Правил № 783, руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении исковых требований отказать. 

2. По заявлению лица, участвующего в данном деле, может быть составлено  мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения может быть  подано в течение пяти дней со дня размещения данной резолютивной части на официальном  сайте арбитражного суда в сети «Интернет».  

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со  дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.  

3. Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению. Указанное  решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба.  

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение  вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной  жалобы.  

В случае подачи апелляционной жалобы, если решение не отменено или не изменено,  оно вступает в законную силу со дня принятия арбитражным судом апелляционной  инстанции постановления.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней  со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда -  со дня принятия решения в полном объеме.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через  арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана  посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в  сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию  о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте  Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.  

4. Исполнительный лист выдается взыскателю только по его ходатайству независимо  от подачи в суд заявления о составлении мотивированного решения или подачи  апелляционной жалобы (абзац 2 пункта 46 Постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения  судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном  производстве»).  

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда  можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел».  

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта)  может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении.  

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в  назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет  направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о  вручении.  

Судья Н.В. Зорина 

5 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России Дата 27.01.2023 3:55:00 

Кому выдана Зорина Наталья Владимировна