19/2017-52224(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022  тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А17-7340/2017

25 октября 2017 года

г. Иваново

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 октября 2017 года 

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Торговой Татьяны  Евгеньевны,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  ФИО2 дело, возбужденное по иску  

Управления капитального строительства Администрации г.Иваново  к ООО «СтройКом»  

о взыскании неустойки в сумме 73710 рублей и обязании ответчика получить  положительное заключение АГУ «Ивгосэкспертиза» на проектно-сметную  

документацию на строительство объектов уличного освещения  

 Руководствуясь статьями 49, 150, 151, 110, 167-170, 176 , Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Отказ истца от иска в части требования об обязании ответчика в получении  положительного заключения АГУ «Ивгосэкспертиза» на проектно-сметную  документацию, изготовленную в рамках Муниципального контракта № 4- 

ПС от 14.10.2016 года принять, производство по делу в этой части  прекратить.  

2. Исковые требования истца в части взыскания неустойки удовлетворить 

частично. 

3. Взыскать с ООО «СТРОЙКОМ» (адрес: 153021, 

<

...>, ОГРН1083702013889, дата регистрации 26.06.2008) в пользу  

Управления капитального строительства Администрации г.Иваново (адрес:  153000, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, дата  

регистрации 4.05.2006) 4725 рублей неустойки. 

 2. Взыскать с ООО «СТРОЙКОМ» в доход федерального бюджета  2948,40 рублей расходов по государственной пошлине.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.  Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  

суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257,  259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа  

в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в 

законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  

срока подачи апелляционной жалобы.  Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области 

Судья: Т.Е.ТОРГОВА