АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть) 

город Южно-Сахалинск 

«01» декабря 2017 года Дело № А59-1173/2016 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе: председательствующего судьи Ким С.И., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Костык А.А.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Илада» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к муниципальному казенному учреждению «Управление капительного  строительства городского округа «Охинский» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности за выполненные работы, 

по встречному исковому заявлению муниципального казенного  учреждения «Управление капительного строительства городского округа  «Охинский»  

к обществу с ограниченной ответственностью «Илада» о взыскании неустойки 

 Руководствуясь ст.ст. 167-170, 176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью  «Илада» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) отказать.  

 Встречное исковое заявление муниципального казенного учреждения  «Управление капительного строительства городского округа «Охинский»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Илада»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального  казенного учреждения «Управление капительного строительства  городского округа «Охинский» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  неустойку в сумме 1 000 000 (Один миллион) руб.  

 В остальной части иска отказать. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Илада»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в федеральный бюджет  государственную пошлину в сумме 12 901 (Двенадцать тысяч девятьсот  один) руб.  

 Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление  капительного строительства городского округа «Охинский» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в федеральный бюджет  государственную пошлину в сумме 24 653 (Двадцать четыре тысячи  шестьсот пятьдесят три) руб.  

 Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Илада» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) справку на возврат из бюджета  излишне уплаченной государственной пошлины, перечисленной  платежным поручением № 120 от 25.03.2016 на 29 917 (Двадцать девять  тысяч девятьсот семнадцать) руб.  

 Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном  объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья С.И. Ким