39/2023-126573(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-10080/2023

28 ноября 2023 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Бебякиной Е.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания тяжких О.А.,  рассмотрев в судебном заседании дело  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная  компания «Гестия» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Фортис» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>)  

о взыскании неустойки, 

руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фортис» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Производственно-строительная компания «Гестия» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) неустойку в сумме 36 616 руб. 28 коп., расходы по уплате  государственной пошлины в сумме 10 323 руб.  

В остальной части иска отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Гестия» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  государственную пошлину в сумме 6 286 руб., уплаченную по платежному поручению  

 № 624 от 16.08.2023. Настоящее решение является основанием для возврата указанной  суммы из федерального бюджета.  

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во  Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) с подачей жалобы через  Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном  объеме.  

Судья Е.А. Бебякина