4041/2018-714662(2) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Резолютивная часть решения

 

06 декабря 2018 года. Дело № А56-38786/2018 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Эксперт» в пользу  Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Фонд капитального  строительства и реконструкции» 2 665 699,72 руб. неустойки и 255 100 руб. штрафа по  государственному контракту от 07.08.2013 № 13/ОК-13.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Эксперт» в доход  федерального бюджета 105 899 руб. государственной пошлины за рассмотрение  первоначального иска.  

Встречный иск удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Фонд  капитального строительства и реконструкции» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Строй-Эксперт» 2 025 310,47 руб. задолженности и 78 210,74 руб.  неустойки по государственному контракту от 07.08.2013 № 13/ОК-13; 33 518 руб. в  качестве возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

По результатам зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строй-Эксперт» в пользу Санкт-Петербургского государственного казенного  учреждения «Фонд капитального строительства и реконструкции» 783 760,51 руб.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Стрельчук У.В.