Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-13320/2020

г. Ставрополь

17 декабря 2020 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Ващенко А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чапуговой В.С., рассмотрел в заседании суда исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Спецстройбезопасность», г. Ставрополь, ОГРН  

<

***>,  

к федеральному государственному унитарному предприятию «Управление строительства № 3  Федеральной службы исполнения наказаний», Республика Башкортостан, г. Уфа, ОГРН  

<

***>,  

о взыскании неустойки в размере 21 564, 46 руб., и встречное исковое заявление 

федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 3  Федеральной службы исполнения наказаний», Республика Башкортостан, г. Уфа, ОГРН  

<

***>,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Спецстройбезопасность», г. Ставрополь, ОГРН  

<

***>,  

о взыскании пени в размере 7 886, 37 руб., штрафа в размере 50 472, 71 руб., всего 58 359, 08 руб., при участии в судебном заседании представителя ответчика по первоначальному иску ФИО1 по доверенности от 16.03.2020 № 17-20, в отсутствие представителя истца по первоначальному иску. 

Руководствуясь статьями 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

ходатайство ответчика по первоначальному иску об уменьшении размера неустойки оставить  без удовлетворения.  

Первоначальные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Управление  строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний», Республика Башкортостан, г.  Уфа, ОГРН 

<

***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Спецстройбезопасность», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, неустойку в размере 21 564,  46руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.  

В части взыскания задолженности в размере 504 757, 10 руб. производство по делу  прекратить.  

Истцу по первоначальному иску выдать справку на возврат государственной пошлины в  размере 11 314 руб.  

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству  взыскателя.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.А. Ващенко