АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

 

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-4741/2019

г. Чебоксары

09 июля 2019 года

Резолютивная часть определения объявлена 02.07.2019.

Полный текст решения изготовлен 09.07.2019.

 

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Трофимовой Н.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Домовой», 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

о взыскании 1 567 439 руб. 74 коп.,

при участии:

от истца -  ФИО2 по доверенности от 30.04.2019 № 25 сроком действия по 31.12.2019 года,

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 03.04.2019 сроком действия по 31.12.2020, 

 

установил:

Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Предприятие, истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Домовой» (далее - ответчик) о взыскании 1 551 408 руб. 53 коп. задолженности за тепловую энергию, 16 031 руб. 22 коп. пеней за период с 16.03.2019 по 24.04.2019.

Исковые требования мотивированны ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате тепловой энергии, поставленной ответчику для нужд отопления в феврале 2019 года в рамках договора от 01.07.2018 № К61-2018-ТЭ.

В судебном заседании 26.06.2019 судом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации были объявлены перерывы до 10 час. 15 мин. 01.07.2019 и до 09 час. 00 мин. 02.07.2019. 

Представитель истца в ходе судебного заседания до перерыва уточнила исковые требования, просила взыскать с ответчика 36 432 руб. 36 коп. пеней за период с 16.03.2019 по 13.05.2019.

Арбитражным судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление об уточнении исковых требований принято, как не противоречащее закону и не нарушающее права других лиц.

Представитель ответчика пояснил, что задолженность за февраль 2019 года полностью погашена. Иные оплаты помимо отраженных истцом в расчете пеней, в счет платежей за февраль 2019 года ответчиком не направлялись.

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Согласно сведениям, размещенным на Портале ЖКХ Чувашской Республики в сети Интернет http://www.jkh.cap.ru общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Домовой" осуществляет управление многоквартирными домами, расположенными по адресу: 

<

...> Победы, 

<

...>, 6, 7, 8, 10,11,12,13,14,15,17,19,21, ул. Звездная, 

<

...>, ул. К. Маркса, 

<

...>, 20а, 24, 28, ул. Ленкина, 

<

...>, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 31, 31а, 33, 33а, 35, 37, 39, ул. Маяковского, 

<

...>, 2а, 9, ул. Молодежная, 

<

...>, 91, 93, ул. Рабочая, 

<

...>

01.07.2018 истец (ресурсоснабжающая организация) и ответчик (исполнитель) заключили договор снабжения тепловой энергией для нужд отопления № К61-2018-ТЭ (далее – договор), по условиям пункта 1.2 которого ресурсоснабжающая организация в течении срока действия настоящего договора обязуется подавать исполнителю тепловую энергию для нужд отопления, а исполнитель обязуется принять тепловую энергию для нужд отопления и оплатить полную стоимость.

Исполнитель является исполнителем (поставщиком) коммунальных услуг в отношении многоквартирных домов и жилых домов, указанных в приложении № 7 к договору и приобретает тепловую энергию для нужд отопления в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в названных домах коммунальной услуги по отоплению (пункт 1.3 договора).

В соответствии с пунктом 4.2 договора расчетным периодом по договору является один календарный месяц. 

Согласно пункту 4.4 исполнитель оплачивает полученную тепловую энергию для нужд отопления до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета-фактуры (акта), выставляемого ресурсоснабжающей организацией, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, с учетом требований к периодичности перечисления денежных средств, установленных в Постановлении № 253. В случае, если 15 число месяца выпадает на нерабочий (выходной или праздничный день), окончательная плата за тепловую энергию осуществляется в рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню. 

Из содержания пункта 9.1 следует, что договор вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2017 и действует до 30.06.2018, а в части обязательств, не исполненных ко дню окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами. 

Во исполнение условий договора в феврале 2019 года истец поставил ответчику тепловую энергию на нужды отопления на сумму 4 287 611 руб. 09 коп., что подтверждается представленными отчетами о суточных параметрах теплоснабжения за спорный период (л.д. 45-72).

На оплату истец выставил счет-фактуру от 28.02.2019 № 363 на сумму 4 287 611 руб. 09 коп.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 18.03.2019 № 58-П, с предложением погасить образовавшуюся задолженность за февраль 2019 года в сумме 4 287 611 руб. 09 коп., которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по своевременной и полной оплате потребленных энергетических ресурсов послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в арбитражный суд.

С учетом уточнения требований истец просит взыскать с ответчика 36 432 руб. 36 коп. пеней за период с 16.03.2019 по 13.05.2019 в связи с погашением ответчика суммы основного долга в полном объеме.

В ходе судебного заседания представитель истца пояснила, что истец фактически заявляет отказ от иска в части основного долга за февраль 2019 года в 1 551 408 руб. 53 коп.

Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Согласно части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает такой отказ в случае, если он не противоречит закону и не нарушает прав других лиц.

Поскольку из материалов дела не усматривается наличие обстоятельств, предусмотренных частью 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд полагает возможным принять отказ истца от иска в части требований о взыскании основного долга.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказ от иска является основанием для прекращения производства по делу.

На основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по исковому заявлению в части взыскания 1 551 408 руб. 53 коп. основного долга подлежит прекращению.

Истец просит взыскать с ответчика 36 432 руб. 36 коп. пеней за период с 16.03.2019 по 13.05.2019.

Оценив представленные в материалы дела доказательств в их совокупности и взаимной связи, суд удовлетворяет исковые требования в части неустойки в полном объеме по следующим основаниям.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (статья 544 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Факт подачи истцом ответчику тепловой энергии в феврале 2019 года, ее объем и стоимость подтверждены материалами дела и ответчиком не оспорены.

Доказательства своевременной оплаты тепловой энергии ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ суду не представлены.

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

На основании пункта 1 статьи 332 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Частью 9.3 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" предусмотрено, что управляющие организации, приобретающие тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для целей предоставления коммунальных услуг, организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя уплачивают единой теплоснабжающей организации (теплоснабжающей организации) пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение шестидесяти календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения шестидесяти календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в шестидесятидневный срок оплата не произведена. Начиная с шестьдесят первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена, пени уплачиваются в размере одной стосемидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Указанные пени по своей правовой природе являются законной неустойкой.

Поскольку материалы дела свидетельствуют о нарушении ответчиком обязательства по своевременной оплате поставленной в феврале 2019 года тепловой энергии, истец правомерно предъявил требование о взыскании неустойки.

За период с 16.03.2019 по 13.05.2019 истцом начислены пени в размере 36 432 руб. 36 коп. 

Проверив представленный истцом расчет пеней, суд находит его арифметически верным и соответствующим требованиям части 9.3 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190- ФЗ "О теплоснабжении".

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика. 

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина в размере 18 811 рублей подлежит возврату истцу.

руководствуясь статьями 49, 110, 150, 151, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

Р Е Ш И Л:

принять отказ государственного унитарного предприятия Чувашской Республики "Чувашгаз" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от иска в части требования о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Домовой" 1 551 408 руб. 53 коп. основного долга за февраль 2019 года.

Прекратить производство по делу №А79-4741/2019 в части требований государственного унитарного предприятия Чувашской Республики "Чувашгаз" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Домовой" 1 551 408 руб. 53 коп. основного долга за февраль 2019 года.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Домовой" в пользу  государственного унитарного предприятия Чувашской Республики "Чувашгаз" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 36 432 (тридцать шесть тысяч четыреста тридцать два) руб. 36 коп. пеней за период с 16.03.2019 по 13.05.2019, 9 863 (девять тысяч восемьсот шестьдесят три) руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить государственному унитарному предприятию Чувашской Республики "Чувашгаз" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики из федерального бюджета государственную пошлину в размере 18 811 (восемнадцать тысяч восемьсот одиннадцать) руб., излишне уплаченную согласно платежному поручению от 26.04.2019 №583.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

 

Судья

Н.Ю. Трофимова