ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-88167/19-89-549

г. Москва

26 июля 2019 года

Резолютивная часть решения в порядке ст. 229 АПК РФ вынесена 21 июня 2019 г.             Мотивированное решение вынесено 26 июля 2019 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи О.А.Акименко, единолично,

рассмотрев в порядке упрощенного производства 

дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОСТОКРАН» к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОНАРХ»  

о взыскании неустойки в размере 23 344 руб. 62 коп. по Договору подряда №21-13/СВ от 11.12.2013г., с учетом принятых уточнений исковых требований в порядке 49 АПК РФ.

без вызова лиц, участвующих в деле

У С Т А Н О В И Л:

Иск  заявлен о взыскании неустойки в размере 23 344 руб. 62 коп. по Договору подряда №21-13/СВ от 11.12.2013г., с учетом принятых уточнений исковых требований в порядке 49 АПК РФ.

Требования  заявлены  на  основании  30-310, 330, 711 ГК РФ, ст. 27, 35, 106, 110, 125, 126, АПК РФ.

Определением от 17.04.2019 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

По всем имеющимся и указанным адресам арбитражным судом было направлено определение о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства по делу. Указанное определение сторонами получено. 

Через канцелярию суда от ответчика поступили возражения о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, о рассмотрении дела по общим правилам судопроизводства.

Рассмотрев доводы ходатайства ответчика, изучив материалы дела, суд не находит оснований удовлетворения ходатайства ответчика, так как отсутствуют основания, предусмотренные ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, рассматриваемом в порядке упрощенного производства, считаются извещенными надлежащим образом, если ко дню принятия решения арбитражный суд располагает сведениями о получении стороной копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

21.06.2019 года Арбитражным судом г. Москвы вынесена резолютивная часть по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства (в порядке ст. 229 АПК РФ).

От ответчика поступило ходатайство об изготовлении мотивированного решения.

В соответствии с ч. 2 ст. 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявленное ходатайство подлежит удовлетворению, поскольку подано в установленный ст. 229 АПК РФ срок, в связи с чем суд составляет мотивированное решение.

Исследовав письменные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается судом из материалов дела, между ООО «Спецгидроком-СВ» (Подрядчик) и ООО «МонАрх» (Генподрядчик) был заключен Договор подряда №21-13/СВ от 11.12.2013г.

В соответствии с п. 1.1 Договора подряда Подрядчик принял на себя обязательство выполнить полный комплекс работ по устройству ограждения котлована на объекте: «Комплекс учебно-административных зданий и строений ГУ ВШЭ», расположенном по адресу: Покровский бульвар, д. 11.

Общая стоимость работ по Договору подряда составила 9 337 484 руб.

Подрядчик исполнил свои обязательства по Договорам подряда надлежащим образом и в полном объеме, о чем свидетельствуют представленные в материалы дела, подписанные с обеих сторон без замечаний Акты выполненных работ по форме КС-2, а также Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на указанную сумму.

Претензий по качеству, объему и срокам выполненных работ от ответчика не поступало.

Таким образом, ответчик принял без возражений и замечаний работы в соответствии с вышеуказанными документами.

Согласно п. 2.2 Договора подряда расчеты за выполненные работы должны были производиться Ответчиком после подписания Акта о приемке фактически выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в течение 60 календарных дней.

Согласно п. 2.3 Договора подряда, Генеральный подрядчик был вправе ежемесячно удерживать 5 % от стоимости выполненных работ по форме КС-3. При этом, удержанная сумма подлежала возврату Подрядчику по истечению 24 месяцев с даты подписания актов об окончательной приемке выполненных работ, за исключением сумм, потраченных Генподрядчиком на устранение дефектов в работе Подрядчика.

Необходимость устранения дефектов в переданных результатах работ в гарантийный период отсутствовала, в связи с чем сумма гарантийных удержаний по Договорам подряда подлежала выплате Подрядчику в полном объеме.

В нарушение условий договора подряда Генподрядчик допускал просрочку оплаты работ, а также длительное время не исполнял обязанность по возврату гарантийных удержаний.

Статьей 307 Гражданского кодека Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

В соответствии со статьёй 401 Гражданского кодекса, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно положениям статьи 753 Гражданского кодекса заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Как следует из пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По смыслу гражданско-правового регулирования отношений сторон в сфере подряда и согласно сложившейся в правоприменительной практике правовой позиции, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 г. № 51).

Между Подрядчиком и ООО «ПростоКран» был заключен Договор уступки права требования (цессии) № 02/08/18-МОН от 02.08.2018 г. в соответствии с которым Цедент уступил, а Цессионарий принял в полном объеме принадлежащие Цеденту к моменту подписания Договора цессии право требования к Ответчику по Договору подряда по основному долгу, а также право требования неустойки, процентов, убытков, санкций, а также иных всех возможных требований, вытекающих из правоотношений сторон по Договору подряда.

09.08.2018 г. Подрядчик уведомил Ответчика о состоявшейся уступке права требования путем направления соответствующего уведомления.

Согласно п. 3 ст. 382 ГК РФ, если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору.

Согласно статье 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Обязательство произвести итоговый расчет за выполненные работы по Договору подряда ответчик исполнил в пользу истца (нового кредитора) согласно платежному поручению № 5402 от 03.10.2018г. и 2032 от 08.04.2019г.

В соответствии с п. 9.4 Договора подряда, в случае несвоевременной оплаты выполненных работ Генподрядчик уплачивает пени в размере 0,5 % от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы такого платежа.

Согласно расчету истца, размер пеней составляет 23 344 руб. 62 коп.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ, неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и др. (Информационное письмо президиума ВАС РФ от 14.07.1997г. № 17).

Соглашением сторон в соответствии со ст. ст. 421, 431 ГК РФ стороны вправе предусмотреть размер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора. 

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен, соответствует условиям договора.

Поскольку в судебном заседании установлен факт нарушения ответчиком своих обязательств, требование истца о взыскании пени подлежит удовлетворению в размере 23 344 руб. 62 коп.

Оснований для применения 333 ГК РФ судом не установлено.

Государственная пошлина подлежит распределению в порядке ст.110 АПК РФ.

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 330, 333, 382, 384 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 41, 65, 68, 70, 71, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства ответчика о рассмотрении по общим правилам искового производства отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «МОНАРХ» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ПРОСТОКРАН» неустойку в размере 23 344 руб. 62 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «МОНАРХ» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 2 000 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья                                                                                      О.А. Акименко