АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

город Воронеж Дело № А14-19043/2018  «04» декабря 2019 года  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Соболевой Е.П., при ведении протокола секретарем судебного заседания Федотовой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  муниципального образования городской округ город Воронеж в лице Управления  строительной политики администрации городского округа город Воронеж (ОГРН  1123668054674, ИНН 3664122837), г. Воронеж  

к обществу с ограниченной ответственностью «КИНОСАРГ» (ОГРН 1023601560729,  ИНН 3666000753), г. Воронеж  

третье лицо: ФАУ «Главгосэкспертиза России» (ОГРН 1027700133911; ИНН  7707082071), г.Москва  

о взыскании убытков в сумме 8 280 000 руб. в связи с невыполнением обязательств  по муниципальному контракту от 27.07.2017 № 1820, а также неустойку за просрочку  исполнения обязательств и штраф в соответствии с условиями муниципального  контракта от 27.07.2017 № 1820 в сумме 2 276 954, 84 руб. (1 691 949 руб. неустойки и  585 005,84 руб. штрафа), итого 10 556 954, 84 руб.  

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «КИНОСАРГ» (ОГРН 1023601560729, ИНН 3666000753), г. Воронеж  

к муниципальному образованию городской округ город Воронеж в лице Управления  строительной политики администрации городского округа город Воронеж (ОГРН  1123668054674, ИНН 3664122837), г. Воронеж  

о взыскании с муниципального образования городской округ город Воронеж в лице  Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж  задолженность по оплате фактически выполненных работ в размере 3 220 000 руб., а  также 39 100 руб. в счет компенсации расходов на оплату государственной пошлины.  

при участии в заседании: 

от муниципального образования городской округ город Воронеж в лице  

Управления строительной политики администрации городского округа город  Воронеж: Степанова О.С. – представитель по доверенности № 54 от 25.12.2018  (действительна до 31.12.2019);  

от ООО «КИНОСАРГ»: Березин И.А. – директор, протокол № 1 от 27.11.2016;  Прохоров Н.Н. представитель по доверенности от 10.12.2018 (сроком на 3 года)  

от третьего лица: не явились, извещены. Руководствуясь статьями 110, 132, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КИНОСАРГ» (ОГРН  1023601560729, ИНН 3666000753) в пользу муниципального образования городской  округ город Воронеж в лице Управления строительной политики администрации  городского округа город Воронеж (ОГРН 1123668054674, ИНН 3664122837) штраф за  неисполнение обязательств по муниципальному контракту № 1820 на выполнение  работы для нужд заказчика от 27.07.2017 (невыполнение 3-го этапа работ) в размере  585 005 руб. 84 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КИНОСАРГ» (ОГРН  1023601560729, ИНН 3666000753) 4 199 руб. 57 коп. государственной пошлины в  доход федерального бюджета РФ.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. 

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью  «КИНОСАРГ» о взыскании с муниципального образования городской округ город  Воронеж в лице Управления строительной политики администрации городского  округа город Воронеж задолженности по оплате фактически выполненных работ в  размере 3 220 000 руб. отказать.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с даты принятия и  может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Воронежской области.  

Судья Е.П. Соболева