Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-34025/2024

27 февраля 2025 года

г. Челябинск

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Щербакова О.Ю., при ведении  

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Анфимовой В.В.,  

рассматривает в открытом судебном заседании дело по иску 

Федерального государственного унитарного предприятия «Российский Федеральный  

Ядерный Центр-Всероссийский институт технической физики имени академика Е.И.  

Забабахина (ИНН 

<

***>), 

к обществу с ограниченной ответственностью ГК «Атом Сервис Групп» (ИНН  

<

***>), о взыскании 3 721 198 руб. 81 коп. при участии в судебном заседании: лица, участвующие в деле не явились, извещены, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ГК «Атом Сервис Групп» (ИНН 

<

***>) в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина» (ИНН 

<

***>): неотработанный аванс по договору подряда № 07-78/2023/47 от 05.05.2023 в размере 800 022 руб. 25 коп.; пени за просрочку возврата неотработанного аванса, начисленные за период с 22.08.2024 по 09.09.2024 в размере 15 200 руб. 42 коп.; штраф за частичное неисполнение обязательств по договору подряда № 07-78/2023/47 от 05.05.2023 в размере 266 674 руб. 09 коп.; пени за просрочку исполнения обязательств по выполнению этапов №№ 18-21, 28-30, 39-42, 48-50, 52-55 по договору подряда № 07-78/2023/47 от 05.05.2023 за период с 30.12.2023 по 17.08.2024 в размере 724 015 руб. 84 коп., штраф за непредставление обеспечения исполнения гарантийных обязательств за выполненные и принятые работ по договору подряда № 07-78/2023/47 от 05.05.2023 в размере 1 915 286 руб. 21 коп.; возмещение расходов на уплату государственной пошлины в размере 136 635 руб. 96 коп.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья О.Ю. Щербакова 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.