АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

432970, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14 

Тел.(8422)33-46-08 Факс (8422)32-54-54 E-mail:info@ulyanovsk.arbitr.ru Интернет:www.ulyanovsk.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ 

арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть) 

г.Ульяновск Дело № А72-14168/2017  08.08.2018  

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Юдина П.Г.,  Руководствуясь статьями 110, 158, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Ходатайство представителя Общества с ограниченной ответственностью  «Производственно-Строительная Компания Т-34» о назначении дополнительной  экспертизы оставить без удовлетворения.  

Исковое заявление удовлетворить Общества с ограниченной ответственностью  «Производственно-Строительная Компания Т-34» частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная  Компания Т-34» задолженность по договору от 23.11.2016 № СК-23/11/16 в сумме  633 699 (шестьсот тридцать три тысячи шестьсот девяносто девять) руб. 91 коп.,  расходы на проведение экспертизы в сумме 24 619 (двадцать четыре тысячи шестьсот  девятнадцать) руб. 32 коп., расходы по уплате государственной пошлины 12 016  (двенадцать тысяч шестнадцать) руб. 00 коп.  

В остальной части исковые требования Общества с ограниченной  ответственностью «Производственно-Строительная Компания Т-34» оставить без  удовлетворения.  

Встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью  «Стройкомплекс» удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Производственно- Строительная Компания Т-34» в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Стройкомплекс» неустойку за нарушение сроков начала выполнения работ по  договору от 23.11.2016 № СК-23/11/16 за период с 01.12.2016 по 26.12.2016 в сумме 44  271 (сорок четыре тысячи двести семьдесят один) руб. 84 коп.  

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.  

Произвести зачет исковых требований и встречных исковых требований на сумму  44 271 руб. 84 коп.  

Взыскать в результате зачета встречных однородных требований с Общества с  ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Производственно-Строительная Компания Т-34» задолженность по  договору от 23.11.2016 № СК-23/11/16 в сумме 589 428 (пятьсот восемьдесят девять  тысяч четыреста двадцать восемь) руб. 07 коп., расходы на проведение экспертизы в  

сумме 24 619 (двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать) руб. 32 коп., расходы по  уплате государственной пошлины 12 016 (двенадцать тысяч шестнадцать) руб. 00 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 9 430 (девять тысяч  четыреста тридцать) руб. 00 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Производственно- Строительная Компания Т-34» в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 1 232 (одна тысяча двести тридцать два) руб. 00 коп.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его  принятия и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья П.Г.Юдин