АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru; е-mail: info@udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

Дело № А71-5668/2020

г. Ижевск

24 августа 2020 года

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Березиной А.Н. рассмотрел без вызова сторон в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СК «ПолимерСтрой» (ул. 40-летия Октября, д. 5, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Джосер» (проезд Нефтебаза, д. 4, помещение 4, с. Каракулино, Удмуртская Республика, 427920, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 76 676 рублей 29 копеек долга по договору строительного подряда от 20.01.2020 № 20/01-20, 41 405 рублей 20 копеек неустойки, с начислением по день фактической оплаты долга, 20 000 рублей судебных расходов на оплату услуг представителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

РЕШИЛ:

удовлетворить ходатайство истца об уточнении размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до 57 507 рублей 22 копеек неустойки за период с 02.04.2020 по 15.06.2020, 20 000 рублей судебных расходов на оплату услуг представителя.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Джосер» (проезд Нефтебаза, д. 4, помещение 4, с. Каракулино, Удмуртская Республика, 427920, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СК «ПолимерСтрой» (ул. 40-летия Октября, д. 5, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 5 750 рублей 72 копейки неустойки, начисленной за период с 02.04.2020 по 15.06.2020, 10 000 рублей судебных расходов на оплату услуг представителя, 2300 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СК «ПолимерСтрой» (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 2 242 рубля государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 27.05.2020 № 196.

Решение может быть обжаловано в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Удмуртской Республики в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объеме.

Судья                                                               А.Н. Березина