188/2018-71914(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  19 июня 2018 года А46-4759/2018  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Баландина В.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрел в открытом заседании суда дело по иску Администрации Шербакульского  муниципального района Омской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  акционерному обществу «Дорожное ремонтно-строительное управление № 6» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 6 910 594 руб. 88 коп.,  

В заседании приняли участие: от истца – не явились; 

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 31.01.2018;  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с акционерного общества «Дорожное ремонтно-строительное управление №  6» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации Шербакульского  муниципального района Омской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку  в размере 770 914 руб. 46 коп. в связи с просрочкой исполнения обязательств по  муниципальному контракту № Ф.2017.396192 от 12.09.2017 года.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с акционерного общества «Дорожное ремонтно-строительное управление №  6» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 57 553 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке  апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме).  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья В.А. Баландин