22_743598  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000  тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-5436/2017

г. Южно-Сахалинск

12 марта 2018 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ  строительства Сахалинской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно- Коммерческая Фирма «Мира» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании 3 194 023 рублей 17 копеек неустойки по государственному  контракту от 18.08.2016 № 0161200003716000042_321552,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 и 176 АПК РФ,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в части. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительно-Коммерческая Фирма «Мира» в пользу областного  казенного учреждения «Дирекция по реализации программ строительства  Сахалинской области» 2 922 242 рубля 59 копеек неустойки, 35 654 рубля  02 копейки в возмещение расходов, понесенных на уплату  государственной пошлины, всего 2 957 896 рублей 61 копейку.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в  кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.  

Судья М.В. Зуев