49/2017-70697(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 690600, г. Владивосток, ул. Светланская, д.54 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А51-34958/2014

г. Владивосток

02 мая 2017 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Шклярова С.Н., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «СМУ-77» (ИНН 7709584895, ОГРН 1047797025099, дата  регистрации 23.12.2004)  

к муниципальному казенному учреждению «Дирекция по строительству  объектов Владивостокского городского округа» города Владивостока (ИНН  2536218524, ОГРН 1092536006155, дата регистрации 10.08.2009)  

третье лицо: «Акционерный коммерческий банк «Держава» открытое  акционерное общество  

о взыскании 6 104 124 рублей 32 копеек и встречное исковое заявление о взыскании 7 346 785 рублей 78 копеек, 

Руководствуясь статьей 110, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями  167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении требования общества с ограниченной  ответственностью «СМУ-77» о взыскании 6 104 124 рублей 32 копеек  отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СМУ-77» в  пользу муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству  объектов Владивостокского городского округа» города Владивостока  3 673 392 (три миллиона шестьсот семьдесят три тысячи триста девяносто  два) рубля 89 копеек неустойки и 45 214 (сорок пять тысяч двести  четырнадцать) рублей расходов по уплате государственной пошлины.  

В части требования муниципального казенного учреждения «Дирекция  по строительству объектов Владивостокского городского округа» города  Владивостока о взыскании с общества с ограниченной ответственностью  «СМУ-77» 3 876 804 рублей 25 копеек неустойки производство по делу  прекратить.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований  отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СМУ-77» в  доход федерального бюджета 64 040 (шестьдесят четыре тысячи сорок)  рублей 54 копейки государственной пошлины по иску.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  арбитражный апелляционный суд и в срок, не превышающий двух месяцев  со дня вступления решения в законную силу в Арбитражный суд  Дальневосточного округа, при условии, что оно было предметом  рассмотрения апелляционной инстанции.  

Судья С.Н. Шкляров