ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А http://13aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А56-79868/2023

26 апреля 2024 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть постановления объявлена 18 апреля 2024 года  Постановление изготовлено в полном объеме 26 апреля 2024 года  

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Пономаревой О.С. судей Бугорской Н.А., Смирновой Я.Г. 

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1  

при участии: от истца: ФИО2 по доверенности от 07.11.2023, от ответчика: ФИО3 по доверенности от 05.03.2024, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  (регистрационный номер 13АП-4288/2024) общества с ограниченной  ответственностью «Энергоконтроль» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2023 по делу № А56-79868/2023  (судья Бутова Р.А.), принятое  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Энерго Альянс»  к обществу с ограниченной ответственностью «Энергоконтроль»  

о взыскании, 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго Альянс» (далее – истец,  Общество) обратилось в суд с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи  49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК  РФ), обществу с ограниченной ответственностью «Энергоконтроль» (далее –  ответчик, Компания) с требованием о взыскании 4.636.931 руб. 26 коп.  задолженности по договору от 22.12.2020 № 01-0834/2020 (далее – Договор),  927.386 руб. 25 коп. неустойки за период с 02.10.2022 по 12.11.2023).  

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 28.12.2023 исковые требования удовлетворены в полном объеме.  

Ответчик, не согласившись с вынесенным решением, подал апелляционную  жалобу, в которой просит решение от 28.12.2023 отменить, принять по делу новый  судебный акт.  

В апелляционной жалобе ответчик указывал, что он не был надлежащим  образом извещен о судебном процессе, ходатайство об уточнении исковых  

требований в его адрес направлено несвоевременно, неустойка подлежит  снижению на основании ст.333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее  – ГК РФ).  

В судебном заседании присутствовали представители сторон. Ответчик  доводы апелляционной жалобы поддержал, истец против удовлетворения  апелляционной жалобы возражал.  

Законность и обоснованность решения проверены в апелляционном порядке. 

Исследовав материалы дела, ознакомившись с доводами апелляционной  жалобы, суд апелляционной инстанции установил, что 22.12.2020 между сторонами  заключен Договор, согласно условиям которого истец выполнил проектно-изыскательские работы стоимостью 8.485.479 руб. 18 коп.  

В нарушение принятых на себя обязательств ответчик оплатил выполненные  работы не в полном объеме, в результате чего у него перед истцом образовалась  задолженность в размере 4.636.931 руб. 26 коп.  

Истцом в адрес ответчика направлена претензия, оставленная без ответа и  удовлетворения.  

Посчитав свои права нарушенными, истец обратился в арбитражный суд с  исковым заявлением.  

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 28.12.2023 исковые требования удовлетворены.  

Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2024  суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам,  установленным для рассмотрения дела судом первой инстанции.  

Поскольку присутствовавшие в судебном заседании 18.04.2024 лица,  участвующие в деле, выразили готовность к рассмотрению спора по существу,  апелляционный суд рассмотрел исковые требования Общества в настоящем  судебном заседании.  

В соответствии со ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение  проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель)  обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или)  выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их  результат.  

Статьями 309, 310 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, а односторонний  отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не  допускаются.  

В соответствии со статьей 711 ГК РФ если договором подряда не  предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее  этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после  окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена  надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые  ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются  признанными другой стороной, если они прямо не оспорены или несогласие с  такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих  представленные возражения относительно существа заявленных требований.  

Факт выполнения истцом работ по Договору и наличие у ответчика  задолженности по их оплате в размере 4.636.931 руб. 26 коп. подтверждаются  материалами дела, в том числе актами сдачи-приемки выполненных работ  подписанными сторонами без замечаний, двусторонним актом сверки взаимных  

расчетов по состоянию на 06.12.2022, гарантийным письмом от 29.12.2022   № 01/1920, ответчиком не оспаривается.  

Поскольку доказательства оплаты задолженности ответчиком не  представлены, требование о взыскании 4.636.931 руб. 26 коп. подлежит  удовлетворению в полном объеме.  

Истцом заявлено требование о взыскании 927.386 руб. 25 коп. неустойки за  период с 02.10.2022 по 12.11.2023.  

В силу п.9.2 Договора за нарушение подрядчиком срока исполнения  обязательства по оплате по настоящему договору субподрядчик имеет право  начислить подрядчику неустойку в размере 0,05 % от суммы просроченного платежа  за каждый день просрочки, но всего не более 20% от просроченной суммы.  

В соответствии с п.1 ст.329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника,  поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и  другими способами, предусмотренными законом или договором.  

Согласно ст.330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или  договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан  доказывать причинение ему убытков.  

Размер неустойки судом апелляционной инстанции проверен, признан  обоснованным, правильным.  

Ответчиком заявлено ходатайство о применении положений ст.333 ГК РФ. 

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.  

Пунктами 69-81 постановления пленума Верховного суда Российской  Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение  обязательств» (далее – Постановление № 7) даны разъяснения применения  ст.333 ГК РФ.  

Согласно п.71 Постановления № 7 если должником является коммерческая  организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая  организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение  неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника,  которое может быть сделано в любой форме (п.1 ст.2, п.1 ст.6, п.1 ст.333 ГК РФ).  

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды  кредитора возлагается на ответчика. Доводы ответчика о невозможности  исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия  задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные  средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования,  неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга  полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком  социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате  процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей  317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения  неустойки (п.73 Постановления № 7).  

Согласно п.77 Постановления № 7 снижение размера договорной неустойки,  подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным  предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей  обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается  в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения  

обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды  (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).  

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства  необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего  незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими  денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем  условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).  

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее  чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является  одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены  против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то  есть по существу, на реализацию требования ст.17 Конституции Российской  Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина  не должно нарушать права и свободы других лиц.  

Поскольку степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям  нарушения обязательства является оценочной категорией, то суд дает оценку  указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств  конкретного дела, как того требуют положения ст.71 АПК РФ.  

В силу ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

Доказательств явной несоразмерности заявленной неустойки последствиям  нарушения обязательства ответчик не представил.  

Оснований для удовлетворения заявления ответчика о снижении размера  неустойки применительно к положениям статьи 333 ГК РФ апелляционным судом не  установлено.  

В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,  участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.  

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 28.12.2023 по делу № А56-79868/2023 отменить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергоконтроль» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Энерго Альянс» 4.636.931 руб.  26 коп. задолженности; 927.386 руб. 25 коп. неустойки; 50.822 руб. расходов по  уплате государственной пошлины по иску.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Энерго Альянс» из  федерального бюджета 1.088 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной  по платежному поручению от 14.08.2023 № 478.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энерго Альянс» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Энергоконтроль» 3.000 руб.  расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.  

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.  

Председательствующий О.С. Пономарева  

Судьи Н.А. Бугорская  

Я.Г. Смирнова