107501_747566  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А59- 5223/2017

г. Южно-Сахалинск

21 марта 2018 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи 

Аникиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «Стройград» к муниципальному  казенному учреждению «Управление капитального строительства  Корсаковского городского округа» о взыскании неустойки по  муниципальному контракту № 31/09-2013 от 09.09.2013 в размере 86 416  732 рубля 80 копеек,  

при участии представителей: от истца – ФИО2 по доверенности от 05.03.2017; 

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 171, 176 АПК РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства Корсаковского городского округа» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Стройград» неустойку по  муниципальному контракту № 31/09-2013 от 09.09.2013 в размере 1 883 689  рублей 15 копеек.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства Корсаковского городского округа» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 859 рублей  81 копейку.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройград»  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 194  140 рублей 19 копеек.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня изготовления в полном объеме  через Арбитражный суд Сахалинской области.  

 Судья Н.А.Аникина