АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5 http://www.udmurtiya.arbitr.ru; е-mail: info@udmurtiya.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А71-8568/2018

г. Ижевск

8 октября 2018 года

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи  Березиной А.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1 рассмотрел в судебном заседании исковое заявление  общества с ограниченной ответственностью Проектный институт  «Удмуртгазпроект» (ул. Ипподромная, д. 96, оф. 2, 

<

...>,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к федеральному государственному  унитарному предприятию «Главное военное-строительное управление № 8»  (ул. Пушкинская, д. 148, 

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) о взыскании 386 756 рублей 98 копеек долга по договору  субподряда от 15.12.2014 № 322  

и встречное исковое заявление федерального государственного унитарного  предприятия «Главное военное-строительное управление № 8» к обществу с  ограниченной ответственностью Проектный институт «Удмуртгазпроект» о  взыскании 599 925 рублей 78 копеек неустойки по договору субподряда  от 15.12.2014 № 322.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Удмуртской Республики  

Р Е Ш И Л:

исковые требования по первоначальному иску удовлетворить полностью. 

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия  «Главное военно-строительное управление № 8» (ул. Пушкинская, д. 148,  

<

...>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью Проектный институт «Удмуртгазпроект»  (ул. Ипподромная, д. 96, оф. 2, 

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 386 756 рублей 98 копеек долга по договору субподряда  

от 15.12.2014 № 322, а также 10 735 рублей в возмещение расходов по  оплате государственной пошлины.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Проектный  институт «Удмуртгазпроект» (ул. Ипподромная, д. 96, оф. 2, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета  27 050 рублей государственной пошлины, перечисленной по платежному  поручению от 24.05.2018 № 1534, в связи с уменьшением цены иска.  

Встречный иск удовлетворить полностью. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектный  институт «Удмуртгазпроект» (ул. Ипподромная, д. 96, оф. 2, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>):  

в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Главное  военно-строительное управление № 8» (ул. Пушкинская, д. 148, 

<

...>, ОГРН 

<

***>) 599 925 рублей 78 копеек неустойки;  

в доход федерального бюджета 14 999 рублей государственной пошлины. 

Произвести зачет встречных требований по первоначальному и  встречному искам.  

С учетом произведенного зачета взыскать с общества с ограниченной  ответственностью Проектный институт «Удмуртгазпроект»  (ул. Ипподромная, д. 96, оф. 2, 

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу федерального государственного унитарного  предприятия «Главное военно-строительное управление № 8»  (ул. Пушкинская, д. 148, 

<

...>, ОГРН 

<

***>)  202 433 рубля 80 копеек.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Проектный  институт «Удмуртгазпроект» (ул. Ипподромная, д. 96, оф.2, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета  12 051 рубль государственной пошлины, перечисленной по платежному  поручению от 24.05.2018 № 1534, в связи с уменьшением цены иска. Выдать  справку.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Удмуртской Республики.  

Судья А.Н. Березина