ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А32-51588/2021

город Ростов-на-Дону

24 июня 2022 года

15АП-7457/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 16 июня 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 июня 2022 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Попова А.А.,

судей Галова В.В., Сулименко О.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии:

от истца с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел» веб-конференция: представителя ФИО2 по доверенности от 28.10.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

акционерного общества «Краснодаргоргаз»на решение Арбитражного суда Краснодарского краяот 18 марта 2022 года по делу № А32-51588/2021 по иску общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Юг»к акционерному обществу «Краснодаргоргаз»о взыскании задолженности, процентов,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Юг» (далее –ООО «Сервис-Юг», истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к акционерному обществу «Краснодаргоргаз» (далее – АО «Краснодаргаз», ответчик) о взыскании задолженности в размере 531 289 руб. 05 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 48 491 руб. 60 коп.(с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных истцом работ по договорам субподряда по разработке проектной документации на объекты капитального строительства.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.03.2022 исковые требования удовлетворены, с ответчика в пользу истца взыскано531 289 руб. 05 коп. задолженности, 48 491 руб. 60 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 14 060 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску, истцу из федерального бюджета возвращено 3 059 руб. государственной пошлины. 

Решение мотивировано тем, что материалами дела подтверждается факт выполнения истцом работ по заключенным с ответчиком договорам субподряда, а также факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательства по их оплате, что в том чсиле подтверждается произведенными ответчиками платежами в ходе рассмотрения дела. Суд первой инстанции признал правомерным требование истца о начислении процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

АО «Краснодаргоргаз» обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт, которым отказать истцу в удовлетворении исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к тому, что ответчиком задолженность перед истцом в полном объеме погашена платежными поручениями № 1821 от 16.03.2022, № 1855 от 18.03.2022, № 1934 от 21.03.2022, № 1977 от 22.03.2022, № 2008 от 23.03.2022. Ответчик полагает неверным произведенный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку акты выполненных работ подписаны сторонами 28.02.2022, 30.04.2020, 30.10.2020, в связи с чем проценты подлежат начислению с 06.03.2020, 08.05.2020, 06.11.020 соответственно. Суд первой инстанции не учел, что сторонами не подписаны акты по договорам субподряда от 24.06.2019 № 111401 на сумму11 627 руб. 23 коп., от 24.06.2019 № 111418 на сумму 11 627 руб. 23 коп., от 24.06.2019 № 112451 на сумму 5 370 руб. 80 коп., от 24.06.2019 № 111544 на сумму 10 741 руб. 60 коп., от 24.06.2019 № 111398 на сумму 11 627 руб. 23 коп., от 24.06.2019 № 111553 на сумму 11 627 руб. 23 коп., от 23.01.2020 № 110410 на сумму 11 627 руб. 23 коп., в связи с чем проценты по данным актам начислению не подлежат. 

В судебном заседании представитель истца доводам апелляционной жалобы возражал, просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Ответчик в судебное заседание представителей не направил, будучи извещенным о времени и месте проведения судебного разбирательства надлежащим образом. Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признал возможным рассмотреть апелляционную жалобу без участия не явившихся представителей указанного лица.

В судебном заседании 09.06.2022 был объявлен перерыв в порядкестатьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до 16.06.2022, после чего рассмотрение дела было продолжено.

После объявленного перерыва в адрес суда апелляционной инстанции поступило письменное заявление истца об уменьшении размера исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами за заявленный период до 47 611 руб. 93 коп.

Суд апелляционной инстанции не может удовлетворить заявление истца, ввиду того, что в силу положений части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец праве заявить об уменьшении размера исковых требований только при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. В арбитражном суде апелляционной инстанции не применяются правила об изменении размера исковых требований (часть 3 статьи 266 Кодекса). С заявлением от отказе от части исковых требований истец в порядке части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в адрес суда апелляционной инстанции не обращался.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя истца, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «Сервис-Юг» (субподрядчик) и АО «Краснодаргоргаз» (генеральный подрядчик) в период с 24.06.2019 по 26.12.2019 заключены 104 договора субподряда, по условиям которых субподрядчик по поручению генерального подрядчика обязался в установленные договорами сроки выполнить работы по разработке проектной документации на объекты капитального строительства, в соответствии с техническими условиями. 

В соответствии с пунктом 4.3 договоров сдача результата работ субподрядчиком и приемка его генподрядчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Истцом обязательства по выполнению работ по договорам исполнены надлежащим образом, работы выполнены согласно актам о приемке выполненных работ: 

 

Договор

Номер договора

Адрес

Дата договора

Сумма

Акт

Дата договора

1

Субподряд

107685

Россия, Краснодарский край,

<

...>

22.10.19

5370,80

Акт № 1

28.02.20

2

Субподряд

113590

Россия, Краснодарский край,

<

...>

01.10.19

1797,64

Акт

№ 34

28.02.20

3

Субподряд

114422

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Парковая, 38

01.10.19

9142,32

Акт№ 136

28.02.20

4

Субподряд

113712

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Красных партизан, 571, кв. 21

01.10.19

1797,64

Акт

№ 35

28.02.20

5

Субподряд

113506

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, поселок Знаменский,

СТ Рассвет, ул. Платановая, 155

01.10.19

11444,14

Акт 

№ 14

28.02.20

6

Субподряд

115360

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, ст. Елизаветинская,

ул. Красноарм., 124

22.10.19

5370,80

Акт

№ 135

28.02.20

7

Субподряд

113916

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 2-й Звездный, дом 5

01.10.19

1797,64

Акт

№ 36

28.02.20

8

Субподряд

110034

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Нежинская, 55

22.10.19

5370,80

Акт

№ 133

28.02.20

9

Субподряд

114880

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Кирова, 95, кв. 5

10.10.19

5370,80

Акт

№ 132

28.02.20

10

Субподряд

113919

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Янковского, 113, кв. 5

01.10.19

1797,64

Акт

№ 37

28.02.20

11

Субподряд

113868

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Толбухина, 32

10.10.19

5370,80

Акт

№131

28.02.20

12

Субподряд

111371

Россия, Краснодарский край,

<

...>/Кузнечная, 153/35

01.10.19

5370,80

Акт

№ 4

28.02.20

13

Субподряд

113928

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 

<

...>

01.10.19

1797,64

Акт

№38

28.02.20

14

Субподряд

113631

Россия, Краснодарский край

 

<

...>. Набережная, 47

10.10.19

5370,80

Акт

№ 130

28.02.20

15

Субподряд

113984

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красноармейская, 76, кв. 10

01.10.19

1797,64

Акт

№ 39

28.02.20

16

Субподряд

113491

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Российская/Весенная, 64/2

10.10.19

5370,80

Акт

№ 129

28.02.20

17

Субподряд

114084

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Курортный поселок, 6

01.10.19

1797,64

Акт

№ 40

28.02.20

18

Субподряд

114314

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Корницкого, 27

01.10.19

5370,80

Акт

№125

28.02.20

19

Субподряд

114128

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Отрадная, 20

01.10.19

1797,64

Акт

№ 41

28.02.20

20

Субподряд

114166

Россия, Краснодарский край,

<

...>

01.10.19

1797,64

Акт

№ 42

28.02.20

21

Субподряд

114203

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Краснофлотская, 32

01.10.19

5370,80

Акт

№ 124

28.02.20

22

Субподряд

114199

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 4-й

им. Сафонова, 10

01.10.19

1797,64

Акт

№44

28.02.20

23

Субподряд

113227

Россия, Краснодарский край,

<

...>

29.08.19

1797,64

Акт

№ 3

28.02.20

24

Субподряд

114112

Россия, Краснодарский край,

<

...>

01.10.19

5370,80

Акт

№123

28.02.20

25

Субподряд

114206

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Крупской, 44, корп. 1

01.10.19

1797,64

Акт

№ 45

28.02.20

26

Субподряд

114095

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Максима Горького, 129, кв. 46

01.10.19

5370,80

Акт

№ 122

28.02.20

27

Субподряд

114313

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Российская, 478

01.10.19

1797,64

Акт

№ 48

28.02.20

28

Субподряд

114413

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, х. Ленина, ул. Мичурина, 38

01.10.19

1797,64

Акт

№ 49

28.02.20

29

Субподряд

113713

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Жуковского, 37

01.10.19

5370,80

Акт

№ 121

28.02.20

30

Субподряд

114430

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Октябрьская, 64

01.10.19

1797,64

Акт

№ 50

28.02.20

31

Субподряд

113440

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 3-й Достоевского, 29

01.10.19

5370,80

Акт

№ 120

28.02.20

32

Субподряд

114779

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Пашковская, 105, кв. 13

10.10.19

1797,64

Акт

№ 51

28.02.20

33

Субподряд

113139

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Брюсова, 28

01.10.19

5370,80

Акт

№ 119

28.02.20

34

Субподряд

111970

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Пашковский сельский округ,

ДНТ Виктория, ул. Ленина, 28

08.10.19

11444,14

Акт

№ 141

28.02.20

35

Субподряд

110159

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Кузнечная, 274, корп. А

01.10.19

5370,80

Акт

№ 118

28.02.20

36

Субподряд

108353

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ,

ул. Казанская/Иркутская, 34/2

29.08.19

3708,66

Акт

№ 52

28.02.20

37

Субподряд

113542

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Новороссийская, 58

13.09.19

5370,80

Акт

№ 117

28.02.20

38

Субподряд

110309

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Фурманова, 64

13.09.19

5370,80

Акт

№ 115

28.02.20

39

Субподряд

113077

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, ПГТ Знаменский,

ул. Знаменская, 131

29.08.19

3771,52

Акт

№ 61

28.02.20

40

Субподряд

113296

Россия, Краснодарский край,

<

...>

29.08.19

3771,52

Акт

№62

28.02.20

41

Субподряд

112868

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Базовская, 57, кв. 2

09.09.19

5370,80

Акт

№ 111

28.02.20

42

Субподряд

113011

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ,

3-я Линия поймы реки Кубань, 39

29.08.19

5370,80

Акт

№104

28.02.20

43

Субподряд

111701

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 3-й Волгоградский, 6

09.09.19

3771,52

Акт

№ 64

28.02.20

44

Субподряд

113741

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Стасова, 55

13.09.19

3771,52

Акт

№ 69

28.02.20

45

Субподряд

113269

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, пос. Калинино,

ул. Ягодина, 22

28.08.19

1797,64

Акт

№ 24

28.02.20

46

Субподряд

113426

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Ким, 91, корп 1

15.08.19

5370,80

Акт

№ 102

28.02.20

47

Субподряд

113096

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сгарокорсунская, 134

01.10.19

3771,52

Акт

№72

28.02.20

48

Субподряд

113784

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, ст. Елизаветинская,

ул. Северная, 59

01.10.19

3771,52

Акт

№73

28.02.20

49

Субподряд

113809

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Звездная, 52

01.10.19

3771,52

Акт

№ 74

28.02.20

50

Субподряд

113965

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Прикубаснкий внутригородской округ, проезд Российский, 51

01.10.19

3771,52

Акт

№75

28.02.20

51

Субподряд

114213

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. 1-я линия, 17

01.10.19

3771,52

Акт

№ 77

28.02.20

52

Субподряд

113031

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Калинина, 144

31.07.19

5370,80

АКТ N 97

28.02.20

53

Субподряд

114260

Россия, Краснодарский край,

<

...>

01.10.19

3771,52

Акт

№ 78

28.02.20

54

Субподряд

114278

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, ст. Елизаветинская,

ул. Северная, 108

01.10.19

3771,52

Акт

№ 79

28.02.20

55

Субподряд

114372

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, Старокорсунская, ул. Мира, 68

01.10.19

3771,52

Акт

№ 80

28.02.20

56

Субподряд

112171

Россия, Краснодарский край, 

г. Краснодар, Пашковский сельский округ,

ДНТ Виктория, ул. Ленина, 24

08.10.19

11444,14

Акт

№ 142

28.02.20

57

Субподряд

114388

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

...>

01.10.19

3771,52

Акт

№ 81

28.02.20

58

Субподряд

114524

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, Архитекторов/Розовая, 74/2

01.10.19

3771,52

Акт

№ 82

28.02.20

59

Субподряд

115238

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, пос. Калинино,

ул. Дагестанская, 11

22.10.19

3771,52

Акт

№ 90

28.02.20

60

Субподряд

113645

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, ст. Елизаветинская,

пер. Молодежный, 19

10.10.19

3771,52

Акт

№ 85

28.02.20

61

Субподряд

114917

Россия, Краснодарский край,

<

...>

10.10.19

3771,52

Акт

№ 84

28.02.20

62

Субподряд

115501

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, х. Ленина, ДНТ Виктория, 232/2

22.10.19

3771,52

Акт

№ 88

28.02.20

63

Субподряд

114440

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 4 Линия, 76

01.10.19

5370,80

Акт

№ 22

28.02.20

64

Субподряд

115499

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, х. Ленина,

ДНТ Виктория, 232, кв. 1

22.10.19

3771,52

Акт

№ 87

28.02.20

65

Субподряд

113506

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, пос. Знаменский, СТ Рассвет, массив 3, ул. Платановая, 155

01.10.19

11627,23

Акт

№ 16

28.02.20

66

Субподряд

113252

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, п. Пашковский,

ул. Комсомольская, 102

13.09.19

5370,80

Акт

№ 116

28.02.20

67

Субподряд

114844

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Западный внутригородской округ, пр. им. Олега Кошевого, 128

08.10.19

11627,23

Акт

№ 140

28.02.20

68

Субподряд

107188

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Михаила Власова, 76

09.09.19

5281,29

Акт

№ 91

30.04.20

69

Субподряд

109108

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Фрунзе, 41, кв. 3

10.10.19

5370,80

Акт

№128

30.04.20

70

Субподряд

109570

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 

<

...>

09.09.19

3708,66

Акт

№ 54

30.04.20

71

Субподряд

110920

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

<

...>

13.09.19

11444,14

Акт

№ 2

30.04.20

72

Субподряд

112234

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Чапаева, 71 кв. 5

24.06.19

5370,80

Акт

№ 92

30.04.20

73

Субподряд

112384

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Отрадная, 4 корп. 1

10.07.19

5370,80

Акт

№ 98

30.04.20

74

Субподряд

112442

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, ст. Елизаветинская,

ул. Ленина, 169

28.08.19

1797,64

Акт

№ 6

30.04.20

75

Субподряд

112315

Россия, Краснодарский край,

<

...>

24.06.19

5370,80

Акт

№ 93

30.04.20

76

Субподряд

112640

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, ПГТ Пашковский,

ул. Запорожская, 15

17.07.19

5370,80

Акт

№ 9

30.04.20

77

Субподряд

112775

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Костылева, 135

10.09.19

5370,80

Акт

№ 10

30.04.20

78

Субподряд

113530

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Достоевского, 32

28.08.19

1797,64

Акт

№ 31

30.04.20

79

Субподряд

113345

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, пос. Индустриальный,

ул. Липовая, 20

09.09.19

5370,80

Акт

№ 13

30.04.20

80

Субподряд

113483

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Малая, 3

13.09.19

3771,52

Акт

№ 68

30.04.20

81

Субподряд

F

113723

F

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Кропоткина, 34

10.10.19

3771,52

Акт

№83

30.04.20

82

Субподряд

1

113483

1

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, пep. ФИО3, 16

13.09.19

3771,52

Акт

№ 71

30.04.20

83

Субподряд

113966

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пер. им. Арх. ФИО4, 3 кор. 1,

лит Б, кв. 9

01.10.19

3771,52

Акт

№ 76

30.04.20

84

Субподряд

114104

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, хутор Ленина,

ул. Тупиковая, 30

22.10.19

3771,52

Акт

№ 89

30.04.20

85

Субподряд

114270

Россия, Краснодарский край,

<

...>

01.10.19

1797,64

Акт

№ 47

30.04.20

86

Субподряд

114610

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Коммунаров, 18, кв. 20

01.10.19

5370,80

Акт

№ 126 

30.04.20

87

Субподряд

114877

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, НСТ Нижний казачий хутор,

ул. Правобережная, 7

22.10.19

11444,14

Акт

№ 23

30.04.20

88

Субподряд

115391

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, НСТ Нижний казачий хутор,

ул. Щупляковская, 5, корп. 1

12.11.19

11609,6

Акт

№ 25

30.04.20

89

Субподряд

113158

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 

<

...>

08.10.19

11627,23

Акт

№ 139

30.04.20

90

Субподряд

115830

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Пашковский сельский округ,

х. Ленина, ДНТ Виктория, ул. Ленина, 14, корп. 1

12.11.19

11609,6

Акт

№ 26

30.04.20

91

Субподряд

116192

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Первомайская,47

10.12.19

11609,6

Акт

№ 27

30.04.20

92

Субподряд

116486

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Федоровская, 45

26.12.19

11627,23

Акт

№ 28

30.04.20

93

Субподряд

111444

Россия, Краснодарский край,

<

...>

13.09.19

3771,52

Акт

№ 65

30.06.20

94

Субподряд

113508

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Автомобильная, 1/1

10.10.19

109382,5

Акт

№ 151

30.06.20

95

Субподряд

114050

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 

<

...>

01.10.19

3771,52

Акт

№ 152

30.06.20

96

Субподряд

111348

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 1-й им. Васнецова, 30

10.07.19

3771,52

Акт

№ 162

30.10.20

97

Субподряд

111401

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 

<

...>

24.06.19

11627,23

Акт

№30

30.10.20

98

Субподряд

111418

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Курганная, 74/1

24.06.19

11627,23

Акт

№ 32

30.10.20

99

Субподряд

112451

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Нижняя, 8

24.06.19

5370,80

Акт

№ 33

30.10.20

100

Субподряд

111544

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар Карасунский внутригородской округ, проезд 1-й Зеленый, 27

24.06.19

10741,60

Акт

№ 35

30.10.20

101

Субподряд

111398

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар Центральный внутригородской округ, ул. Адыг. Набережная, 38

24.06.19

11627,23

Акт

№ 82

30.10.20

102

Субподряд

111553

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар п. Калинино,

ул. Тюльпанная, 7

24.06.19

11627,23

Акт

№ 38

30.10.20

103

Субподряд

110410

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар Прикубанский внутригородской округ, станица Елизаветинская,

ул. Лазаретная, 44

23.01.20

11627,23

Акт

№ 81

30.10.20

104

Субподряд

112963

Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар Прикубанский внутригородской округ, ул. Доватора, дом 16

16.08.19

3771,52

Акт

№ 25

30.10.20

 

Согласно пунктам 3.3 вышеуказанных договоров генеральный подрядчик обязался оплачивать результат выполненной работы в течение 5 рабочих дней с момента подписания актов приема-сдачи работ на основании выставленных субподрядчиком счетов. 

Счета в соответствии с договорами были своевременно направлены ответчику, однако до настоящего времени оплата не произведена.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате работ привело к образованию задолженности в размере 657 451 руб. 36 коп., на сумму основного долга начислены проценты за пользование чужими денежными средствами.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате работ по договору послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском. 

Статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с нормами статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Факт надлежащего исполнения истцом обязательств по договорам субподряда подтверждается представленными в материалы дела актами выполненных работ от 28.02.2020, от 30.04.2020, от 30.06.2020, от 30.10.2020, подписанными ответчиком без замечаний и возражений.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядкестатьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности истцом факта выполнения работ по договорам субподряда.

В ходе судебного разбирательства ответчиком произведена частичная оплата выполненных истцом работ на сумму 126 162 руб. 31 коп. платежными поручениями от 23.11.2021 № 7558 по договору № 107685-СУБПР от 22.10.2019 на сумму 5 370 руб. 80 коп., от 23.11.2021 № 7560 по договору № 113590-СУБПР от 01.10.2019 на сумму 1 797 руб. 64 коп., от 23.11.2021 № 7561 по договору № 114422-СУБПР от 01.10.2019 на сумму 9 142 руб. 32 коп., от 23.11.2021 № 7562 по договору № 113712-СУБПР от 01.10.2019 на сумму 1 797 руб. 064 коп., от 23.11.2021 № 7564 по договору № 1135062-ПОДРПР от 01.10.2019 на сумму11 444 руб. 14 коп., от 23.11.2021 № 7565 по договору № 115360-СУБПР от 22.10.2019 на сумму 5 370 руб. 80 коп., от 23.11.2021 № 7566 по договору № 113916-СУБПР от 01.10.2019 на сумму 1 797 руб. 64 коп., от 23.11.2021 № 7567 по договору № 110034-СУБПР от 22.10.2019 на сумму 5 370 руб. 80 коп., от 23.11.2021 № 7568 по договору № 114880-СУБПР от 10.10.2019 на сумму5 370 руб. 80 коп., от 23.11.2021 № 7569 по договору № 113919-СУБПР от 01.10.2019 на сумму 1 797 руб. 64 коп. 

Ответчиком в суде первой инстанции доказательства оплаты работ на оставшуюся сумму в размере 531 289 руб. 05 коп. представлены не были, в связи с чем суд первой инстанции признал требование истца о взыскании задолженности в размере 531 289 руб. 05 коп. обоснованным.

Суд апелляционной инстанции отклоняется доводы апелляционной жалобы о том, что ответчиком задолженность перед истцом в полном объеме погашена платежными поручениями № 1821 от 16.03.2022, № 1855 от 18.03.2022, № 1934 от 21.03.2022, № 1977 от 22.03.2022, № 2008 от 23.03.2022, поскольку указанные платежи осуществлены после принятия решения суда первой инстанции (резолютивная часть решения от 01.03.2022), данные платежные поручения не были предметом оценки суда первой инстанции и не учитывались при принятии судебного акта, в связи с чем не могут быть приняты судом апелляционной инстанции в качестве доказательств погашения задолженности. Данные платежные поручения могут быть представлены ответчиком как доказательства оплаты долга на стадии исполнения решения суда первой инстанции.

Доводы ответчика о том, что акты приёмки работ по договорам № 111401, 111418, 112451, 111544, 111398, 111553 от 24.06.2019 и № 110410 от 23.01.2020 не подписаны со стороны заказчика, подлежат отклонению, т.к. из представленных в материалы дела актов по выше указанным договорам следует, что они подписаны представителем заказчика и скреплены печатью организации (т. 2 л.д. 52 - 65), о фальсификации данных документов ответчиком не заявлялось.

На основании изложенного, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требование истца о взыскании суммы основного долга в размере 531 289 руб. 05 коп.

Также истцом было заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 28.02.2020 по 22.10.2021 в размере 48 491 руб. 60 коп.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Суд первой инстанции признал выполненный истцом расчет верным, а требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами – обоснованным.

Между тем судом первой инстанции не принято во внимание следующее.

Согласно пунктам 3.3 договоров субподряда работы должны быть оплачены генеральным подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента принятия результата работ.

Согласно положениям статьи 191 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. При этом, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (статья 193 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Суд апелляционной инстанции установил, что, с учетом пункта 3.3 договоров, статей 191, 193 Гражданского кодекса Российской Федерации срок оплаты работ подлежит исчислению следующим образом:

- по актам от 28.02.2020 срок оплаты работ на сумму 314 980 руб. 69 коп. наступил 06.03.2020, проценты подлежат начислению с 07.03.2020;

- по актам от 30.04.2020 срок оплаты работ на сумму 143 753 руб. 54 коп. наступил 18.05.2020 (с учетом выходных дней с 06 по 08 мая 2020 года на основании указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»), проценты подлежат начислению с 19.05.2020;

- по актам от 30.06.2020 срок оплаты работ на сумму 116 925 руб. 54 коп. наступил 08.07.2020, проценты подлежат начислению с 09.07.2020;

- по актам от 30.10.2020 срок оплаты работ на сумму 81 791 руб. 59 коп. наступил 09.11.2020, проценты подлежат начислению с 10.11.2020.

Согласно расчету суда апелляционной инстанции размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.03.2020 по 22.10.2021 составляет 47 433 руб. 24 коп.

Суд апелляционной инстанции критически оценивает представленный ему истцом скорректированный расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку он так же не соответствует статьям 191, 193 Гражданского кодекса Российской Федерации и выполнен без учета установления выходных дней указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294.

Таким образом, требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в размере47 433 руб. 24 коп. за период с 07.03.2020 по 22.10.2021. 

Поскольку судом первой инстанции не полностью исследованы обстоятельства, имеющие значение для верного разрешения спора, а сделанные выводы в части взыскания процентов противоречат имеющимся в деле доказательствам (пункты 1, 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), решение суда первой инстанции подлежит частичной отмене.

Статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу абзаца 2 части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Истцом при подаче апелляционной жалобы была уплачена государственная пошлина в размере 17 119 руб. (платежное поручение № 132784 от 03.11.2021).

Суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что уменьшение истцом исковых требований в суде первой инстанции обусловлено частичной оплатой ответчиком задолженности после обращения истца в суд с иском, что судом первой инстанции при распределении судебных расходов учтено не было.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее – постановление Пленума № 1), следует иметь в виду, что отказ от иска является правом, а не обязанностью истца, поэтому возмещение судебных издержек истцу при указанных обстоятельствах не может быть поставлено в зависимость от заявления им отказа от иска. Следовательно, в случае добровольного удовлетворения исковых требований ответчиком после обращения истца в суд и принятия судебного решения по такому делу судебные издержки также подлежат взысканию с ответчика.

Поскольку требования истца удовлетворены частично (99,8%), с ответчика в пользу истца надлежит взыскать судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 17 084 руб., в остальной части государственная пошлина относится на истца.

Ответчиком при обращении с апелляционной жалобой уплачена государственная пошлина в размере 3 000 руб. (платежное поручение № 1958 от 21.03.2022), в связи с чем с истца в пользу ответчика надлежит взыскать 6 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по жалобе.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

заявление об уменьшении размера исковых требований отклонить.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 18 марта 2022 года по делу № А32-51588/2021 отменить в части, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции:

«Взыскать с акционерного общества «Краснодаргоргаз»(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Юг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в размере 531 289 руб. 05 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 47 433 руб. 24 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 17 084 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Юг»(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Краснодаргоргаз» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебные расходы по уплате государственной пошлины по жалобе в размере 6 руб.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий А.А. Попов

СудьиВ.В. Галов

О.А. Сулименко