38/2017-57832(1) 

Арбитражный суд Тамбовской области 

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12  http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть)

Дело № А64-5542/2017

01 ноября 2017 

г. Тамбов

 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи С.О. Зотовой  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Силантьевой Я.Н.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания», г. Тула  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в лице Филиала ПАО «Квадра» - «Тамбовская  

генерация», г. Тамбов 

к ООО «Тамбовская строительная компания», г. Тамбов (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) третьи лица: 

1) ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания».  2) Управление инвестиций Тамбовской области  

 о взыскании 1 544 212,85 руб. при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1, доверенность от 01.01.2017г.  от ответчика: ФИО2, доверенность от 16.12.2016г.  

от третьих лиц: 

1) ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания»: до перерыва – ФИО3  

М.А., по доверенности от 02.06.2017, после перерыва – не явился, извещен; 

2) Управление инвестиций Тамбовской области – не явился, извещен; 

и руководствуясь ст.ст. 110, 112, 167, 169, 170 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации 

СУД РЕШИЛ: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Тамбовская строительная  компания», г. Тамбов (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу публичного  акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания», г. Тула (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в лице Филиала ПАО «Квадра» - «Тамбовская  генерация», г. Тамбов, задолженность в размере 1 398 711,49 рублей, пени за просрочку  оплаты тепловой энергии в размере 237 048,11 рублей, а также судебные расходы по  оплате государственной пошлины в размере 28 442 рубля.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Тамбовская строительная  компания», г. Тамбов (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу публичного  акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания», г. Тула (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в лице Филиала ПАО «Квадра» - «Тамбовская  генерация», неустойку в размере, установленном п. 9.1. ст. 15 Федерального закона от  

01 ноября 2017 года 

27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", за каждый день просрочки, начисляемой на  сумму долга в размере 1 398 711,49 рублей, начиная с 02.11.2017 по день фактической  оплаты суммы задолженности.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Тамбовская строительная  компания», г. Тамбов (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 916 рублей.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу. 

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства через Арбитражный суд Тамбовской области в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (394006, 

<

...>).  

Судья С.О.Зотова