6/2018-90531(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-8316/2018

г. Тюмень

17 сентября 2018 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Михалевой Е.В., рассмотрев  единолично в открытом судебном заседании исковое заявление  

индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП  315723200027875, ИНН 

<

***>, дата регистрации 20.05.2015)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная компания  «Тюменьстроймонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации  28.10.2002, место нахождения: 625014, 

<

...>)  

о взыскании 592 874,28 рублей 

и встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Промышленно- строительная компания «Тюменьстроймонтаж»  

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании  неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ в размере 52 472,59  рублей, неустойки за нарушение конечных сроков выполнения работ в размере 1 750  390,73 рубля по договору № 04/02-16 от 04.02.2016  

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора, акционерное общество «Транснефть-Сибирь»  

руководствуясь статьями 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования по первоначальному иску удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промышленно- строительная компания «Тюменьстроймонтаж» в пользу индивидуального  предпринимателя ФИО1 основной долг в размере 564 642,17  рублей, пени в размере 28 232,11 рублей, расходы на оплату государственной пошлины в  размере 14 857 рублей.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Ожгибесовой Ларисы Валериевны в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная  компания «Тюменьстроймонтаж» пени в размере 53 780,41 рубль, расходы по оплате  государственной пошлины в размере 29 917 рублей.  

В остальной части встречного иска отказать. Произвести зачет первоначальных и встречных требований, в результате которого: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промышленно- строительная компания «Тюменьстроймонтаж» в пользу индивидуального  предпринимателя ФИО1 задолженность в размере 524 033,87  рублей.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Промышленно- строительная компания «Тюменьстроймонтаж» из федерального бюджета излишне  уплаченную при подаче иска государственную пошлину в размере 1112 рублей.  

Исполнительный лист и справку на возврат государственной пошлины выдать после  вступления решения суда в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный  суд Тюменской области.  

 Судья Михалева Е.В.