АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-5978/2022

г. Ярославль

19 декабря 2022 года

Резолютивная часть решения оглашена  07 декабря 2022 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Кузьмичева А.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мельниковой Е.В.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Акционерного общества "Группа компаний "ЕКС" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к Акционерному обществу "Загорский трубный завод" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании с учетом уточнения иска пени по договору в размере   1180609.19  руб.,

встречное исковое заявление Акционерного общества "Загорский трубный завод" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к Акционерному обществу "Группа компаний "ЕКС" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о взыскании с учетом уточнения иска пени по договору в размере  10679342.27  руб.

 

при участии:

от Акционерного общества "Группа компаний "ЕКС" – представитель не присутствовал (до перерыва в судебном заседании – ФИО1, по доверенности от 10.01.2022 № 820);

от Акционерного общества "Загорский трубный завод" – представитель не присутствовал (до перерыва в судебном заседании – ФИО2, по доверенности от 10.01.2022 № 02/22-ЗТЗ (путем использования системы веб-конференции)); 

 

установил:

Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС" обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с исковым заявлением к Акционерному обществу "Загорский трубный завод" о взыскании пени за просрочку поставки товара по договору поставки от 08.04.2021 № ДВЗ-0804/21 за период с 08.10.2021 по 04.04.2022 в размере 1 210 036.85 руб.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 19.04.2022 указанное исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу № А82-5978/2022.

Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС" уменьшило размер пени до 1 180 609.19 руб. за период с 08.10.2021 по 31.03.2022.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнение первоначальных исковых требований принято судом.

Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС" поддержало первоначальный иск в уточненном виде, встречный иск не признало по основаниям, изложенным в отзывах, заявило ходатайство об уменьшении пени по встречному иску на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Акционерное общество "Загорский трубный завод" первоначальный иск не признало по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление и письменных пояснениях, представило встречное исковое заявление о взыскании пени за просрочку оплаты товара по договору поставки от 08.04.2021 № ДВЗ-0804/21 за период с 26.06.2021 по 22.03.2022 в размере 28 478 246.05 руб., заявило ходатайство об уменьшении пени по первоначальному иску на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 11.06.2022 встречное исковое заявление принято к производству.

Акционерное общество "Загорский трубный завод" уменьшило размер пени до 10 679 342.27 руб. за период с 26.06.2021 по 22.03.2022.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнение встречных исковых требований принято судом.

Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС" поддержало встречный иск в уточненном виде.

В судебном заседании объявлялся перерыв в пределах дня судебного заседания, после окончания перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие надлежащим образом извещенных сторон.

Исследовав доказательства по делу на бумажном носителе и в электронном виде, судом установлено следующее.

Между Акционерным обществом "Группа компаний "ЕКС" (заказчиком) и Акционерным обществом "Загорский трубный завод" (исполнителем) заключен договор поставки от 08.04.2021 № ДВЗ-0804/21.

Согласно пункту 1.1 договора, исполнитель обязуется поставить строительный материал, а заказчик обязуется принять товар и оплатить его стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Поставка товара исполнителем и его оплата заказчиком подтверждаются товарными накладными, платежными поручениями и актом сверки взаимных расчетов. В части фактических обстоятельств, касающихся поставок и оплат, разногласия между сторонами отсутствуют.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Способом обеспечения исполнения обязательств является неустойка (штраф, пени) – определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пени по первоначальному иску в размере 1 180 609.19 руб. начислены Акционерным обществом "Группа компаний "ЕКС" за просрочку поставки товара в период с 08.10.2021 по 31.03.2022.

Согласно пункту 7.3 договора, в случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени). Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на суммы обязательств, фактически исполненных исполнителем.

В соответствии с пунктом 1 статьи 457 Гражданского кодекса Российской Федерации, срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.

Спецификации от 08.04.2021 № 1, 2, 3, 4 позволяют определить срок поставки – в течение 6 месяцев с дат подписания спецификаций, то есть до 08.10.2021.

Данный срок не выходит за рамки общего срока поставки, установленного пунктом 3.1 договора – не позднее 31.12.2021, – и подлежит применению.

Товар на сумму 221 711 383.54 руб. поставлен Акционерным обществом "Загорский трубный завод" в период с 09.10.2021 по 26.10.2021.

Вместе с тем, пункты 2.6, 2.7 договора предусматривают, что обязательства по поставке товара являются встречными по отношению к обязательствам покупателя по оплате товара. В случае неоплаты авансового платежа в сроки, предусмотренные спецификациями, исполнитель вправе увеличить сроки поставки на соответствующее количество дней просрочки оплаты аванса.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации, встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.

Следовательно, для установления наличия либо отсутствия просрочки поставки товара со стороны Акционерного общества "Загорский трубный завод" необходимо дать оценку соблюдения Акционерным обществом "Группа компаний "ЕКС" обязательства по оплате товара.

В соответствии с пунктом 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса. В случае неисполнения покупателем обязанности предварительно оплатить товар применяются правила, предусмотренные статьей 328 настоящего Кодекса.

В пункте 8 спецификаций от 08.04.2021 № 1, 2, 3, 4 (в редакции дополнительного соглашения от 09.06.2021 № 1) стороны установили, что оплата товара производится покупателем в порядке 100 % предоплаты до 25.06.2021.

Подпункты 2.2.1, 2.2.4 пункта 2.2, пункт 2.5 договора предусматривают, что исполнитель обязан открыть лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с лицевыми средствами. Заказчик производит авансовый платеж исполнителю на открытый лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства в размере 100 % на основании счета, выставленного исполнителем. Обязательства заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на счет исполнителя.

Дополнительным соглашением от 25.06.2021 № 3 договор дополнен подпунктом 2.2.6, согласно которому, в случае невозможности произвести авансовый платеж в полном объеме исполнителю на открытый лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства оставшуюся к оплате часть заказчик производит за фактически поставленную продукцию на расчетный счет исполнителя.

Часть авансового платежа перечислена Акционерным обществом "Группа компаний "ЕКС" 21.06.2021, товар на сумму 229 553 218.80 руб. оплачен в период с 09.12.2021 по 22.03.2022.

В отзыве на встречное исковое заявление Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС" обосновывает оплату после завершения поставок товара отсутствием выставленного исполнителем счета и средств на собственном лицевом счете в территориальном органе Федерального казначейства.

Довод об отсутствии выставленного исполнителем счета отклоняется судом как противоречащий материалам дела. 18 июня 2021 года по электронной почте Акционерное общество "Загорский трубный завод" направило Акционерному обществу "Группа компаний "ЕКС" счет на оплату от 18.06.2021 № 733 на сумму 1 211 740 744.73 руб. Счет был получен Акционерном обществом "Группа компаний "ЕКС", поскольку платежным поручением от 21.06.2021 № 3 оно перечислило Акционерному обществу "Загорский трубный завод" 1 000 000 000 руб.

Невозможность произвести авансовый платеж в полном объеме в установленный срок Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС" не доказало. Согласно пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. Возможное отсутствие денежных средств на лицевом счете Акционерного общества "Группа компаний "ЕКС" в территориальном органе Федерального казначейства не относилось к обстоятельствам непреодолимой силы и не освобождало его от обязанности произвести 100 % предоплату до 25.06.2021.

Кроме того, дополнительным соглашением от 25.06.2021 № 3 не были внесены изменения ни в подпункт 2.2.4 пункта 2.2 договора, ни в пункт 8 спецификаций, то есть общим правилом в отношениях сторон оставалось условие о предоплате. Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС" не представило доказательств того, что в период действия договора сообщало Акционерному обществу "Загорский трубный завод" о невозможности произвести авансовый платеж с указанием причин и приложением подтверждающих документов, предлагало применить исключение из подпункта 2.2.6 пункта 2.2 договора. Напротив, письмом от 09.09.2021 № 10-ПТК-17435 Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС" выражало намерение произвести оплату задолженности до 07.10.2021, признавая тем самым необходимость оплаты товара до завершения поставок.

Акционерное общество "Загорский трубный завод" увеличило сроки поставки на гораздо меньшее количество дней и в отношении товара меньшей стоимости, нежели продолжительность периода просрочки оплаты аванса и размер задолженности Акционерного общества "Группа компаний "ЕКС", что исключает просрочку поставки товара со стороны Акционерного общества "Загорский трубный завод" и взыскание с него пени.

Первоначальный иск Акционерного общества "Группа компаний "ЕКС" (с учетом уточнения иска) не подлежит удовлетворению.

Пени по встречному иску в размере 10 679 342.27 руб. начислены Акционерным обществом "Загорский трубный завод" за просрочку оплаты товара в период с 26.06.2021 по 22.03.2022, которую суд считает установленной.

Согласно пункту 7.2 договора, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств по оплате (в том числе оплаты авансового платежа), исполнитель вправе потребовать от заказчика уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате товара. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пени, от цены договора, уменьшенной на сумму обязательств, фактически исполненных заказчиком.

Размер пени устанавливание на основании расчета Акционерного общества "Загорский трубный завод", приложенного к заявлению об уменьшении встречных исковых требований. Расчет соответствует условиям договора и материалам дела. Пени за период с 26.06.2021 по 22.03.2022 составляют 10 679 342.27 руб.

Контр-расчеты Акционерного общества "Группа компаний "ЕКС" не могут быть приняты судом в связи с неверными датами начала периода просрочки и ставками рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Исходя из положений ст. 1, 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ). Действующим законодательством не ограничено право поставщика начислять неустойку за нарушение срока внесения авансового платежа. Пункт 7.2 договора не противоречит законодательному регулированию договора поставки и является действительным. Акционерное общество "Загорский трубный завод" обоснованно начислило пени с 26.06.2021.

Поскольку обязательство по оплате было исполнено до момента вынесения решения судом о взыскании пени за просрочку его исполнения, размер ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации должен определяться на день фактической оплаты основного долга. В период внесения платежей с 09.12.2021 по 22.03.2022 действовали ключевые ставки от 7.5 до 20 %, годовых, однако Акционерное общество "Загорский трубный завод" произвело расчет из минимальной ключевой ставки 7.5 %, годовых, что права Акционерного общества "Группа компаний "ЕКС" не нарушает. Выйти за пределы заявленных требований суд не может.

Ходатайство Акционерного общества "Группа компаний "ЕКС" об уменьшении пени по встречному иску отклоняется судом в связи с отсутствием оснований, предусмотренных статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации наделяет суд правом уменьшить неустойку, которая явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Согласно правовой позиции, сформулированной в пункте 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

Между тем, доказательств несоразмерности пени в сумме 10 679 342.27 руб. последствиям нарушения обязательства Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС" не представило. Задолженность существовала более восьми месяцев, пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации часто устанавливаются в качестве законных и не носят чрезмерного характера, Акционерным обществом "Загорский трубный завод" применена ключевая ставка в меньшем размере, нежели в контр-расчетах Акционерного общества "Группа компаний "ЕКС".

Суд считает пени в сумме 10 679 342.27 руб. соразмерными последствиям нарушения обязательства, адекватными нарушенному интересу исполнителя и соизмеримыми с ним. Удовлетворение встречных исковых требований в этой части не приведет к получению Акционерным обществом "Загорский трубный завод" необоснованной выгоды. Напротив, уменьшение пени будет означать неправомерное освобождение Акционерного общества "Группа компаний "ЕКС" от ответственности за просрочку исполнения обязательства, приведет к нарушению баланса имущественных интересов сторон.

Учитывая изложенное, с Акционерного общества "Группа компаний "ЕКС" в пользу Акционерного общества "Загорский трубный завод" взыскиваются пени за период с 26.06.2021 по 22.03.2022 в размере 10 679 342.27 руб.

Встречный иск Акционерного общества "Загорский трубный завод" подлежит удовлетворению полностью.

На основании статей 101, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы относятся на Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС".

Государственные пошлины, рассчитанные в связи с уточнением исковых требований, возвращаются сторонам в порядке статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Сторонам разъясняется, что решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

 

Руководствуясь статьями  49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении первоначального иска отказать.

Встречный иск удовлетворить полностью.

Взыскать с Акционерного общества "Группа компаний "ЕКС" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу Акционерного общества "Загорский трубный завод" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) пени за период с 26.06.2021 по 22.03.2022 в размере 10 679 342.27 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 76 397 руб.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Возвратить Акционерному обществу "Группа компаний "ЕКС" из федерального бюджета 294 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 11.04.2022 № 3913. Исполнение судебного акта в части возврата государственной пошлины производится по ходатайству плательщика государственной пошлины.

Возвратить Акционерному обществу "Загорский трубный завод" из федерального бюджета 88 994 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 31.05.2022 № 10202. Исполнение судебного акта в части возврата государственной пошлины производится по ходатайству плательщика государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

А.В. Кузьмичев