1472/2019-38897(2) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 13 февраля 2019 года 

по делу А33-31070/2018 Красноярск 

13 февраля 2019 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

1.Первоначальные исковые требования Муниципального казенного учреждения  "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, г. Норильск, дата регистрации17.05.2001) удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированное  монтажно-эксплуатационное предприятие+" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  Красноярский край, г. Ачинск, дата регистрации - 07.11.2005) в пользу Муниципального  казенного учреждения "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог  г. Норильска" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, г. Норильск,  дата регистрации - 17.05.2001) 50 000 руб. штрафа и 284 387,40 руб. пени по  муниципальному контракту от 13.07.2016 № 3245704934416000048, 13 244 руб. судебных  расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать.  

2.Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  "Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие+" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, Красноярский край, г. Ачинск, дата регистрации - 07.11.2005)  удовлетворить частично.  

Взыскать с Муниципального казенного учреждения "Управление по содержанию и  строительству автомобильных дорог г. Норильска" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, Красноярский край, г. Норильск, дата регистрации - 17.05.2001) в пользу  

общества с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажно- эксплуатационное предприятие+" (ИНН 2443026682, ОГРН 1052443034050, Красноярский  край, г. Ачинск, дата регистрации - 07.11.2005) 364 473,50 руб. пени за просрочку оплаты  выполненных работ по муниципальному контракту от 13.07.2016 № 3245704934416000048,  10 081 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать. 

3. С учетом зачета первоначального и встречного исков взыскать с Муниципального  казенного учреждения "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог  г. Норильска" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, г. Норильск,  дата регистрации - 17.05.2001) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие+" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, Красноярский край, г. Ачинск, дата регистрации - 07.11.2005)  30 086,10 руб. неустойки по муниципальному контракту от 13.07.2016   № 3245704934416000048.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированное  монтажно-эксплуатационное предприятие+" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  Красноярский край, г. Ачинск, дата регистрации - 07.11.2005) в пользу Муниципального  казенного учреждения "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог  г. Норильска" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, г. Норильск,  дата регистрации - 17.05.2001) 3 163 руб. судебных расходов по оплате государственной  пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть  обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в  Третий арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья Л.О. Петракевич