АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

           город Казань№ А65-38252/2017 

Дата принятия решения –  28 февраля 2018 года

Дата объявления резолютивной части –  20 февраля 2018 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Р.Р. Абдуллиной, 

при  ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» (ОГРН 1095262004771, ИНН 5262240714) к  акционерному обществу  «Ремдизель» (ОГРН 1021602015050, ИНН 1650004741), при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора   Министерство обороны Российской Федерации, об обязании принять результат работ по проведению комплексного технического обслуживания и ремонта четырех аэродромных кондиционеров: АК-0,4-9А заводской №3430720590703, АК-0,4-9А заводской №3430720911502, АК-1,6-9А заводской №3430500290701, АК-1,6-9А заводской №3430501200917, в соответствии с положениями договора от 24.04.2014 №67/-479/2014; взыскании суммы долга в размере 43 479 465, 53 рубля, убытков в размере 1 481 180,20 рубля, процентов,  

с участием: 

В.А. Перегороды, представляющего интересы истца по доверенности от 09.01.2017, 

ФИО2, представляющего интересы ответчика по доверенности от 14.12.2017, 

С.Т, ФИО3, представляющего интересы ответчика по доверенности от 14.12.2017, 

в отсутствие представителя третьего лица, надлежащим образом извещенного, 

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» обратился к  акционерному обществу  «Ремдизель» с иском об обязании принять результат работ по проведению комплексного технического обслуживания и ремонта четырех аэродромных кондиционеров: АК-0,4-9А заводской №3430720590703, АК-0,4-9А заводской №3430720911502, АК-1,6-9А заводской №3430500290701, АК-1,6-9А заводской №3430501200917, в соответствии с положениями договора от 24.04.2014 №67/-479/2014; взыскании суммы долга в размере 43 479 465,53 рубля, процентов за период с 11.11.2017 по день фактической оплаты долга, убытков в размере 1 481 180,20 рубля.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство обороны Российской Федерации. 

Третье лицо явку в судебное заседание не обеспечило, извещено надлежащим образом. 

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК Российской Федерации. 

Истец в ходе рассмотрения дела уменьшил требования в части взыскания процентов до 14 318 591,93 рубля, убытков до 1 309 388,29 рубля. В остальной части требования поддержал. 

Уменьшение размера исковых требований принято судом в порядке статьи 49 АПК Российской Федерации.

Исковые требования мотивированы тем, что 24.04.2017 между истцом и ответчиком заключен договор № 67/-479/2015 на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту специальных средств, созданных на базе моторных транспортных средств торговой марки КАМАЗ для нужд Министерства обороны Российской Федерации. В рамках договора истец выполнил работы в интересах воинских частей Министерства обороны Российской Федерации, указанных в пункте 7.2 договора. В соответствии с пунктами 2.3 и 3.2.2 ответчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Истец же на основании пункта 3.3.1 договора вправе требовать своевременной оплаты выполненных работ. Согласно пункту 6.2 договора по окончании выполнения работ  представитель ответчика не позднее 2 дней, следующих за днем выполнения работ, обязан представить получателю (воинская часть)  акт сдачи-приемки выполненных работ, содержащий информацию о выполненных работах. Сдача работ получателю осуществляется уполномоченным сотрудником заказчика, что исключает возможность истца защитить свое право путем составления одностороннего акта. В силу пункта 6.7 договора датой исполнения обязательств исполнителя по выполнению работ считается дата утверждения заказчиком сводного акта сдачи-приемки выполненных работ. Кроме того, в рамках договора истец произвел комплексное техническое обслуживание 33 единиц техники, их которых в сводные акты № 135/0001-135/0021 вошли 29 единиц. Оставшиеся 4 единицы техники, а именно: АК-0,4-9А заводской №3430720590703, АК-0,4-9А заводской №3430720911502, АК-1,6-9А заводской №3430500290701, АК-1,6-9А заводской №3430501200917 не переданы получателю ввиду уклонения ответчика от оформления приемо-сдаточных документов. С целью неисполнения обязательств по договору ответчик затягивал закрытие контракта путем поиска надуманных оснований для проведения переговоров о сокращении суммы расчета по договору. После получения уведомления о необходимости направления представителя (исх. № 1134) ответчик инициировал судебное разбирательство по делу № А43-34765/2015. По состоянию на сегодняшний день результат работ ответчиком не принят и не оплачен. Неисполнение требований в добровольном порядке явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

Ответчик иск не признал, заявил ходатайства об оставлении исковых требований без рассмотрения, о пропуске истцом срока исковой давности. 

В силу пункта 2 части 1 статьи 148 АПК Российской Федерации Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с пунктом 11.3 договора № 67/-479/2015 от 24.04.2014 до передачи спора на разрешение в судебном порядке стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Согласно пункту 11.4 договора претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица заказчика/исполнителя в течение 6 календарных месяцев с момента, когда стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой стороной исполнения своих обязательств по договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу с обязательным  направлением оригинала претензии в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением. Срок урегулирования споров – 30 календарных дней с момента получения претензии стороной. 

В материалы настоящего дела представлено письмо № 1134 от 02.12.2015, которым истец просит ответчика направить представителя для передачи техники в войсковые части в соответствии с п. 6.2 договора от 27.04.2014, также оплатить стоимость ремонта четырех кондиционеров. 

Также в материалах дела имеется ответ АО «Ремдизель» на данное письмо № 67-963 от 08.12.2015, которым они подтверждают получение письма истца № 1134. 

Однако суд отмечает, что ни в одном из представленных истцом писем не имеется просьбы оплатить услуги по хранению в размере 1 481 180,20 рубля. Это не отрицал и представитель истца в ходе судебных заседаний. 

Поскольку в отношении требований о взыскании убытков в размере 1 481 180,20 рубля доказательств соблюдения претензионного порядка не имеется, в данной части требования подлежат оставлению без рассмотрения. В остальной части ходатайство ответчика об оставлении требований без рассмотрения отклонено. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителей истца, ответчика, суд приходит к следующим выводам. 

В силу части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика (часть 1 статьи 706 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 января 2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В силу статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Установлено, что 24.04.2014 между АО «Ремдизель» и ОАО «170 РЗ СОП» заключен договор № 67/-479/2014 на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту (техническому надзору) специальных средств, созданных на базе моторных транспортных средств торговой марки КАМАЗ для нужд МО РФ.

Подпунктом «в» пункта 1.1. указанного договора установлено, что получателем выполненных работ являются войсковые части подведомственные МО РФ в интересах которого выполняются работы в соответствии с договором. 

Согласно пункту 2.1. договора исполнитель обязуется выполнять работы по документации завода-изготовителя (заказчика) на объектах получателя и сдать результаты работ получателю. Наименование, объем, место и порядок выполнения работ, применяемая нормативно-техническая (техническая) документация к выполняемым работам, а также цена единицы работ указывается в договоре. 

В соответствии с пунктом 3.1.5 договора заказчик вправе осуществлять контроль сроков выполнения работ, объемов по количеству в единицах ВВСТ и стоимости работ в рублях. Исполнитель обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с настоящим договором и представить заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего договора (пункт 3.4.1 договора).

 Согласно разделу 4 ориентировочная цена договора составляет 497 615 624 руб. Цена договора устанавливается в рублях и включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей и иных расходов, осуществляемых исполнителем при выполнении работ, в том числе расходов на монтаж, наладку, установку оборудования, командирование работников к месту выполнения работ. Цена договора является ориентировочной, цена единицы работы является твердой. 

В соответствии с пунктом 6.2 договора по окончании выполнения работ исполнитель не позднее 2 дней, следующих за днем выполнения работ, представляет получателю акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный и скрепленный печатью ОАО «Ремдизель», содержащий информацию о фактически выполненных работах. Ответственность за достоверность указанной в акте сдачи-приемки информации возлагается на исполнителя (в лице представителя АО «Ремдизель») и получателя. 

Согласно пунктам 6.4.3 и 6.4.5 ВП проводит проверку фактически выполненных работ, использованных при выполнении работ запасных частей; согласовывает цены всех запасных частей, используемых при проведении работ. При несоответствии цены запасных частей или трудоемкости выполненных работ, указанных в акте выполненных работ или сводном акте выполненных работ, значениям, действующим на дату формирования этих документов, согласно информационной системы заказчика, данные работы считаются не выполненными и оплате не подлежат (пункт 6.5 договора).

Установлено, что АО «Ремдизель» обращалось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «170 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» с иском об обязании предоставить откорректированные сводные акты сдачи-приемки выполненных по договору №67/-479/2014 от 24.04.2014 работ, о взыскании 84 311 747,84 рубля неосновательного обогащения, 6 999 195 рублей денежных средств за пользование коммерческим кредитом, 227 410 338, 54 рубля неустойки.

Решением Арбитражного суда Нижегородской области  от 07.06.2017 в удовлетворении иска отказано. Решение вступило в законную силу. 

Данным судебным актом установлено, что во исполнение условий договора сторонами были подписаны без замечаний акты проверки выполненных работ и сводные акты сдачи-приемки выполненных работ на общую сумму 167 845 167,12 рубля. Кроме того, исполнителем составлен и подписан в одностороннем порядке сводный акт сдачи-приемки выполненных работ по спорному договору за период с 01.07.2014 по 27.08.2014 на сумму 30 525 285,04 рубля. 30.04.2014, 24.06.2014, 09.07.2014, 22.07.2014, 06.08.2014 АО «Ремдизель» произвело в адрес ОАО «170 РЗ СОП» платежи на общую сумму 187 144 255,52 рублей. В акте сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 по 26.08.2014 стороны подтвердили факт выполнения работ на общую сумму 167 845 167,12 рубля. В письме № 67-1124 от 04.09.2014 АО «Ремдизель» направило дополнительное соглашение  к договору № 67/479/2014  и сообщило об изменении цены договора до 198 399 386,16 рубля в связи с дополнительными затратами. Впоследствии создана комиссия в составе представителей сторон, войсковых частей, 227 ВП МО РФ, по результатам которой составлены и подписаны совместные акты о фактической трудоемкости выполненных работ в войсковых частях на изделиях получателей, на основании которых произведена корректировка суммы за выполненные работы в сторону уменьшения на сумму 103 880 349,87 рубля. Указано, что материалами дела подтверждается надлежащее выполнение работ ОАО «170 РЗ СОП», их принятие АО «Ремдизель», сделан вывод о том, что признание АО «Ремдизель» платежей на сумму 187 144 255,52 рубля авансовыми платежами в связи с непредставлением ОАО «170 РЗ СОП»  откорректированных отчетных документов является необоснованным, как и требование о взыскании неосновательного обогащения.

Также при рассмотрении настоящего дела установлено, что в производстве Арбитражного суда Республики Татарстан находилось дело № А65-38160/2017. В рамках данного дела открытое акционерное общество "170 ремонтный завод средств обеспечения полетов»   обратилось  к  акционерному обществу «Ремдизель» с иском о взыскании долга в размере 11 255 130,64 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 127 806,31 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 10.10.2014  11.11.2017 по день фактической уплаты долга. Требования также основаны на договоре № 67-479/2014. В обоснование истец ссылался на то, что  во  исполнение договора  истец представил  ответчику  21  сводный  акт  сдачи-приемки выполнены  работ  на  общую  сумму  198  399  386,16 рубля.  Ответчик  направил  в  адрес  истца  письмо от  04.09.2014  № 67-1124, в  котором сообщил  об  изменении  цены  договора  № 67/-479/2014  до  суммы  198  399  386 ,16  рубля в  связи с  дополнительными  затратами на  техническое обслуживание  и  ремонт, направил   истцу  дополнительное  соглашение  от 04.09.2014  и просил  подписать  один  из экземпляров и вернуть  его. В    дополнительном  соглашении   от  04.09.2014, подписанном  ответчиком, указано, что  стороны  пришли  к  соглашению  о  расторжении  договора  с 04.09.2014,  работы  по  договору  выполнены  в  объеме  198  399  386,16 рубля. В  подтверждение исполнения  договора  истец  представил  в  материалы  дела  сводные  акты № 135/0001  сдачи-приемки  выполненных  работ  за  период  с  1  июня 2014  года по  23  июня  2014 года  по 23  июня 2014 года  на  сумму 6251767 руб. 68 коп,  № 135/002  от  23 июня 2014  года  за  период с 1  июня  2014  года  по   23 июня  2014  года  на  сумму 6330075руб. 91  коп., №135/0003 от   23 июня 2013  года за  период  с  1  июня  2014  года  по 23  июня  2014  года  на  сумму  6 220 553  руб.  01  коп.,  № 135/0004 от  23  июня  2014  года   за  период  с  1  июня  2014 года  по  23  июня  2014  г.  на  сумму 5085643 руб.  13 коп., № 135/0005 от  30  июня  2014  г.  за  период  с 1  июня  2014 года  по  23  июня  2014  г.  на  сумму 5672864  руб. 65  коп., №  135/0006  от  25.06.2014  г.  за  период  с 1  июня  2014 года  по  23  июня  2014  г.    на  сумму  5597143  руб. 73  коп.  № 135/0007  от  30.06.2014  г. за  период  с 1  июня  2014 г.  по  23  июня  2014  г.   на  сумму  5040 574  руб. 83  коп. № 135/0008  от  30 июня 2014  г.за  период  с 1  июня  2014 г.  по  23  июня  2014  г.  на  сумму   40 306 998  руб. 36  коп., №  135/0009 от 31  июля 2014  г.  за  период  с 1    июля  по  30 июля 2014  г.,  № 135/0010  от 30  июля  2014  г. за  период  с 1  июля 2014  г.  по 30 июля  2014  г.  на  сумму 637418 руб.  04 коп., № 135/001  от 30  июля  2014  г. по  30 июля  2014  г.  на  сумму  117  481  руб. 84  коп. № 135/0012  за  период  с  1 июля 2014  г.  по  30  июля  2014  г. на  сумму  4 743 546 руб. 33  коп. № 135/0013  от  31  июля  2014  г.    на  сумму  385079  руб.  35  коп., №   135/0015  за  период  с   1  июля  2014 г.  по 30  июля 2014 г., №  130016  от  31  июля  2014 г.  за  период с 1 июля 2014 г.по 30 июля  2014г,  № 135/0017 от  4.08.2014 г. за  период   с  1  июля  2014  г.  по  4  августа 2014  г.,, №  135/0018 от 4 августа  2014  г.  за  период  с   1  августа 2014  г.  по   4  августа  2014  г., № 135/0019  от  26.08.2014 г.  за  период  с 1  августа 2014  г.  по  26 августа  2014  г., № 135/0020  от 26  августа 2014 г. за  период  с 1  августа 2014  г.  по 26 августа  2014  г.,  №  135/0021  от 27.08 2014  г. за  период  с  1  июля  2014 г. по 27 августа 2014 г. (последний  акт   со стороны  заказчика не  подписан).

30.04.2014, 24.06.2014, 09.07.2014, 22.07.2014 , 06.08.2014  ответчик  исполнил  обязательства  по  оплате  работ  на  сумму  187 144 255,52 рубля, что  отражено  в  платежных поручениях и акте  сверки  взаимных  расчетов  с 01.01.2014  по 26.08.2014. Не вошедший  в указанный  акт  сверки  сводный акт сдачи-приемки  выполненных  работ № 135/0021  от 27.08.2014  направлен  ответчику 28.08.2014 , но   несмотря на то, что учтен  им  при составлении дополнительного соглашения  от 04.09.2014,  не  подписан  и не  возвращен  исполнителю (истцу).

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 09.02.2018 в удовлетворении иска открытого акционерного общества "170 ремонтный завод средств обеспечения полетов»  отказано ввиду пропуска истцом срока исковой давности. Указано, что из пояснений ответчика следует, что   документы,  предусмотренные пунктом 8.3  договора,  получены  ответчиком 28.08.2014 . Начало течения срока исковой   давности  по данному  иску  начинается с момента истечения установленного данным договором срока для оплаты задолженности. Именно с данного момента у кредитора возникает право предъявить требование к должнику об исполнении обязательства. При  исчислении  срока  исковой  давности  суд  принял во  внимание, что обязанность  по  предоставлению документов,  перечисленных  в  8.3 договора,  была  возложена на  самого  истца. Выполнение  указанной обязанности зависела  от  самого  истца. Право  требования  к  ответчику об  исполнения  обязанности  по  оплате  работ  возникло  09.10.2014 (с  указанной  даты  3-х годичный  срок  исковой  давности  истек).

Судом, рассматривающим настоящее дело, изучены материалы дела № А65-38160/2017. Основанием предъявления иска в рамках названного дела явился сводный акт № 135/0021, а также письмо ответчика № 67-1124 от 04.09.2014. 

При рассмотрении настоящего дела истец не ссылается ни на один из сводных актов сдачи-приемки выполненных работ. Напротив, в исковом заявлении указывает, что документы не составлялись, единицы техники, а именно: АК-0,4-9А заводской №3430720590703, АК-0,4-9А заводской №3430720911502, АК-1,6-9А заводской №3430500290701, АК-1,6-9А заводской №3430501200917, которые являются предметом настоящего спора, не отражены в сводных актах ввиду уклонения ответчика от оформления приемо-сдаточных документов. 

По условиям договора от  24.04.2014  оплата за  фактически  выполненные  работы осуществляются   заказчиком  в  течении  30  банковских  дней  после  предоставления  исполнителем  заказчику : а)  сводного  счета  за  истекший  месяц  в 1-ом  экземпляре., б)  счета-фактуры в  1-ом  экземпляре, в) сводного  акта   сдачи-приемки  в  двух  экземплярах с  приложением  актов сдачи  приемки  выполненных  работ, документы  на  оплату  передаются  заказчику  по  реестру  сдачи  документов  под роспись  уполномоченному  представителю  заказчика.

При рассмотрении настоящего спора истец обязан был доказать факт выполнения работ и выполнения действий, направленных на сдачу работ заказчику (направление заказчику уведомления об окончании работ и назначение даты их приема-сдачи, направление (с отметкой о вручении) актов выполненных работ).

Однако истцом обязанность  по  предоставлению документов,  перечисленных  в пункте 8.3 договора,  не исполнена. 

Из материалов дела не усматривается, что работы на 43 479 465,53 рубля истец выполнил.  

Также суд полагает, что возложение на ответчика обязанности принять результат работ по проведению комплексного технического обслуживания и ремонта кондиционеров является ненадлежащим способом защиты права. 

Из представленной переписки сторон следует, что техника, которая является предметом спора, не включена ни в акты сдачи-приемки выполненных работ, ни в сводный акт сдачи-приемки выполненных работ по договору от 24.04.2014. 

Если в рамках дела № А65-38160/2017 истцом в обоснование иска представлен односторонний сводный акт сдачи-приемки выполненных работ, то в настоящем деле истец не представил ни одного акта, которым предъявлены к оплате работы. 

При  изложенных  обстоятельствах суд   отказывает  в  удовлетворении  иска  в  части  обязания ответчика принять результаты работ и взыскания  с  ответчика  задолженности в размере 43 479 465,53 рубля. 

Ввиду отказа в удовлетворении иска в части требований о взыскании суммы долга, не подлежит удовлетворению и требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Требование о взыскании убытков в виде стоимости услуг по хранению готовой продукции подлежит оставлению без рассмотрения, как  указывалось выше. 

На основании статьи 110 АПК Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца ввиду отказа в удовлетворении требований. Государственная пошлины от части требований подлежит возврату истцу из федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

Р Е Ш И Л :

уменьшение размера исковых требований в части процентов до 14 318 591,93 рубля, в части убытков в виде расходов по хранению до 1 309 388,49 рубля принять. 

Требования о взыскании убытков в виде расходов по хранению готовой продукции в размере 1 309 388,49 рубля оставить без рассмотрения. 

В удовлетворении оставшейся части требований отказать. 

Выдать открытому акционерному обществу «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 26 093 рублей. 

Справку выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок через Арбитражный суд Республики Татарстан. 

СудьяР.Р. Абдуллина