35/2022-145995(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-34880/2021

г. Новосибирск

14 июня 2022 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Исаковой  С.А., при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью "Евросиб-НСК" (ОГРН 

<

***>), г.  Новосибирск, к обществу с ограниченной ответственностью "Старт" (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск, о взыскании 3 055 090 руб. 72 коп.,  

по встречному иску: о взыскании неустойки в размере 11 781 324 руб. 14  коп.,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

по первоначальному иску: 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Старт" (ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Евросиб-НСК" (ОГРН 

<

***>) задолженность по договору  субподряда № 65-ОН2 от 25.11.2019 в размере 940 285 руб. 05 коп., по  договору подряда № 64-ОН2 от 25.11.2019 в размере 2 114 805 руб. 67 коп.,  расходы по оплате государственной пошлины в размере 38 275 руб. 45 коп.  

По встречному иску: 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Евросиб-НСК"  (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Старт" (ОГРН 

<

***>) неустойку по договору  субподряда № 65-ОН2 от 25.11.2019 в размере 500 000 руб., по договору  подряда № 64-ОН2 от 25.11.2019 в размере 300 000 руб., расходы по оплате  государственной пошлины в размере 81 907 руб.  

В остальной части иска отказать. 

В результате зачёта взысканных денежных сумм по первоначальному  иску в размере 3 093 366 руб. 17 коп. и по встречному иску в размере  881 907 руб., взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Старт" (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Евросиб-НСК" (ОГРН 

<

***>) 2 211 459 руб. 17  коп.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд  (г. Томск) в течение месяца после принятия.  

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента  вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья С.А. Исакова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 0:36:48

Кому выдана Исакова Светлана Анатольевна