1539_24305729  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-170827/19-3-1050

г. Москва

11 декабря 2019 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью «ЦентрСвязь» (129594, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МАРЬИНОЙ  РОЩИ 2-Я. ДОМ 2А, ЭТ 4 ОФ 8 КОМ 5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 28.01.2010, ИНН: 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (125459,  МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ТУРИСТСКАЯ, ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМНАТА 2А  ЭТАЖ 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.09.2012, ИНН:  

<

***>)  

о взыскании 1 100 000 руб. 

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Строительные  технологии» к Обществу с ограниченной ответственностью «ЦентрСвязь» о зачете  770 650,22 руб. в качестве неустойки по договору за просрочку выполнения работ  

В судебное заседание явились: От истца по первоначальному иску: ФИО2 по доверенности б/н от 27.06.2019г. 

От ответчика по первоначальному иску: ФИО3 по б/н доверенности от  15.03.2019г. (до перерыва),  

Судебное заседание проводилось с перерывом с 05 декабря 2019г. до 11 декабря 2019г.  в порядке ст. 163 АПК РФ,  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить в части взыскания с Общества с  ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (125459, МОСКВА  ГОРОД, УЛИЦА ТУРИСТСКАЯ, ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМНАТА 2А ЭТАЖ 1,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.09.2012, ИНН: 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «ЦентрСвязь» (129594, МОСКВА ГОРОД,  УЛИЦА МАРЬИНОЙ РОЩИ 2-Я. ДОМ 2А, ЭТ 4 ОФ 8 КОМ 5, ОГРН: 

<

***>,  Дата присвоения ОГРН: 28.01.2010, ИНН: 

<

***>) задолженности в размере 1 000  000 (один миллион) руб., а также расходов по уплате госпошлины в размере 21 818  (двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать) руб. 18 коп.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска – отказать. В удовлетворении встречного иска – отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия.  

Судья А.А. Федоточкин