Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-33529/2021

27 октября 2022 года

г. Челябинск

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Булавинцева Н.А. при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Первухиной М.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению Федерального государственного унитарного  предприятия «Приборостроительный завод имени К.А. Володина», ОГРН  1027400661650, г. Трехгорный Челябинской области, к Обществу с  ограниченной ответственностью «Аврора», ОГРН 1107404003673, г. Златоуст  Челябинской области, о взыскании задолженности в размере 1 378 331 руб.  20 коп.,  

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной  ответственностью «Аврора», ОГРН 1107404003673, г. Златоуст Челябинской  области, к Федеральному государственному унитарному предприятию  «Приборостроительный завод имени К.А. Володина», ОГРН 1027400661650,  г. Трехгорный Челябинской области, о взыскании 1 094 511 руб. 74 коп.  

при отсутствии лиц, участвующих в деле, в судебном заседании, 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171,176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования Федерального государственного  унитарного предприятия «Приборостроительный завод имени К.А.  Володина», ОГРН 1027400661650, г. Трехгорный Челябинской области,  удовлетворить частично.  

Взыскать с ответчика по первоначальному иску - Общества с  ограниченной ответственностью «Аврора», ОГРН 1107404003673, г. Златоуст  Челябинской области, в пользу истца по первоначальному иску -  Федерального государственного унитарного предприятия  «Приборостроительный завод имени К.А. Володина», ОГРН 1027400661650,  г. Трехгорный Челябинской области, неустойку за нарушение конечного  срока выполнения работ по пп.1 п.9.1. договора за период с 23.08.2020 по  03.05.2021 в размере 599 440 руб. 00 коп., неустойку за расторжение договора  по основаниям, указанным в п. 10.1 договора, по пп.16 п. 9.1 договора в  размере 236 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в  размере 26 783 руб. 00 коп.  

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых  требований отказать.  

Встречные исковые требования Общества с ограниченной  ответственностью «Аврора», ОГРН 1107404003673, г. Златоуст Челябинской  области, удовлетворить частично.  

Взыскать с ответчика по встречному иску - Федерального  государственного унитарного предприятия «Приборостроительный завод  имени К.А. Володина», ОГРН 1027400661650, г. Трехгорный Челябинской  области, в пользу истца по встречному иску - Общества с ограниченной  ответственностью «Аврора», ОГРН 1107404003673, г. Златоуст Челябинской  области, задолженность по договору подряда № 192-94/75кр на выполнение  строительно-монтажных работ от 30.09.2019 в размере 745 670 руб. 82 коп., а  также расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 893 руб. 99  коп.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований  отказать.  

Произвести зачет взаимных требований. 

Взыскать с ответчика по встречному иску - Общества с ограниченной  ответственностью «Аврора», ОГРН 1107404003673, г. Златоуст Челябинской  области, в пользу истца по встречному иску - Федерального  государственного унитарного предприятия «Приборостроительный завод  имени К.А. Володина», ОГРН 1027400661650, г. Трехгорный Челябинской  области, задолженность в размере 89 769 руб. 18 коп., а также расходы по  уплате государственной пошлины в размере 21 889 руб. 01 коп.  

Вернуть истцу по встречному иску - Обществу с ограниченной  ответственностью «Аврора», ОГРН 1107404003673, г. Златоуст Челябинской  области, из федерального бюджета государственную пошлину в размере  11 419 руб. 30 коп., уплаченные по платежному поручению № 249 от  03.12.2021 на сумму 23 945 руб. 00 коп.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не  отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180  АПК РФ).  

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Челябинской области.  

 Судья Н.А. Булавинцева 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и 

результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru