АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

г. Воронеж Дело № А14-578/2019  «22» мая 2019 г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Семенова Г.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью Строительной компании «Заречье»,  г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Гранум», г. Липецк  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности и неустойки по договору подряда № 290318 от  29.03.2018  

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ,  арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гранум»,  г. Липецк (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью Строительной компании «Заречье»,  г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 80 948 руб. задолженности  и 15 328,68 руб. неустойки за период с 20.06.2018 по 26.07.2018 по договору  подряда № 290318 от 29.03.2018, а также 3 851 руб. расходов по  государственной пошлине.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительной  компании «Заречье», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  398 руб. излишне уплаченной государственной пошлины из федерального  бюджета.  

Исполнительный лист и справку на возврат государственной пошлины  выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, и в течение двух месяцев со  дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа  путем подачи жалобы через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья Г.В. Семенов