АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, 

<

...>, тел. 

<

***>  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

16 сентября 2025 года Дело № А55-43444/2024 

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Балькиной Л.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания - Волчковой У.В. 

рассмотрев в судебном заседании 16 сентября 2025 года дело по иску  

Публичного Акционерного Общества "Россети Волга" к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное Управление № 1"  

о взыскании 709 970 руб. 88 коп. 

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное Управление № 1"  

к Публичного Акционерного Общества "Россети Волга" о взыскании 814 536 руб., при участии в заседании от истца – представитель ФИО1 от ответчика – не явились, извещены 

Руководствуясь ст. ст. 110. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Удовлетворить ходатайство Публичного Акционерного Общества "Россети Волга" к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное Управление № 1" о снижении размера неустойки в порядке ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное Управление № 1" (ИНН 

<

***>) в пользу Публичного Акционерного Общества "Россети Волга" (ИНН 

<

***>) 355 000 руб. неустойки, а также 40 499 руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.  

В остальной части в иске отказать. 

В удовлетворении встречных исковых требований отказать.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / Л.С. Балькина