АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-2245/2024

31 октября 2024 года

город  Симферополь

Резолютивная часть решения оглашена  17.10.2024             

Полный текст решения изготовлен  31.10.2024

Арбитражный  суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Криницын И.О., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ООО «Башинвестстрой» к ООО «Нефтестройинженеринг» о взыскании

Участники процесса не явились,

          Обстоятельства дела:  Согласно искового заявления, а также уточнения к нему истец просит взыскать задолженность в сумме 825 000,00 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами  в суме  95 089,73 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами просит начислять по день фактического исполнения обязательств.

Исковые требования обосновываются неоплатой оказанных услуг.

Ответчиком отзыва не представлено.

Рассмотрев материалы дела, суд

                                                      УСТАНОВИЛ:

Между ООО «Башинвестстрой» (далее по тексту Истец, Заказчик) и ООО «Нефтестройинженеринг» (далее по тексту Ответчик, Подрядчик) подпсан договор подряда № 02112023 от 02.11.2023г. (далее по тексту Договор), согласно которому Подрядчик обязался выполнить работы по изготовлению укладки асфальта асфальтобетоном: первый слой толщиной 6 см. крупнозернистым асфальтобетонов. Второй слой толщиной 4 см. мелкозернистым асфальтобетонов на Объекте - «Строительство дошкольного учебного заведения на 260 мест, расположенного по адресу г. Феодосия, 

<

...>» (далее по тексту Объект).

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 708 ГК РФ. в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно п. 3.2. Договора работы, предусмотренные Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: с момента зачисления на его счет денежных средств, предусмотренных п. 4.2.. а именно аванса в размере 50% от цены Договора.

Согласно п. 3.2.1. Начало работ: следующий день после зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончание работ 08.12.2023г.

В соответствии с п. 4.1. Договора цена работ составляет 2 750.00 руб. с НДС 20% за 1 кв.м. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 1 237 500,00 (один миллион двести тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

06 декабря 2023 года на основании выставленного счета на оплату № 33 Заказчиком оплачен аванс по Договору в размере 825 000.00 (восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, что подтверждается платежным поручением № 242 от 06.12.2023г.

Таким образом Заказчик выполнил все обязательства, возложенные на него договором, в отличии от Подрядчика, который должен был приступить к работе 07 декабря 2023 года, но не приступил к выполнению своих обязательств.

Согласно п. 5.1. Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

20 декабря 2023 года направлена досудебная претензия, ввиду неисполнения Подрядчиком принятых обязательств Истец уведомляет Ответчика о расторжении Договора и требует возврата внесенных денежных средств в размере 825 000,00 (восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек в течении 5-ти дней с момента получения досудебной претензии. Сумму аванса необходимо перечислить по реквизитам Заказчика, указанным в Договоре.

Обстоятельства, изложенные в исковом заявлении ответчиком не оспорены.

Согласно ч. 3-1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно ч. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиям.

Согласно ч. 1 ст. 1102 ГК РФ Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 2 ст. 1102 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Согласно ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно п. 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению.

Согласно ст. 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

          Взыскать с  ООО "НЕФТЕСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>)  в пользу            ООО "БАШИНВЕСТСТРОЙ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) неосновательное обогащение в сумме 825 000,00 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами  в суме  95 089,73 руб., продолжить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 825 000,00 руб. с 04.09.2024 по день фактического исполнения обязательств, расходы по оплате госпошлину в сумме 19 936,00 руб.

Взыскать с ООО "НЕФТЕСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) в доход Федерального бюджета госпошлину в сумме 1 466,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

          Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

          Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                   В.И. Гайворонский