Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А76-12286/2020

22 декабря 2022 года

г. Челябинск

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Булавинцева Н.А. при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Первухиной М.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Русская  приборостроительная корпорация «Системы управления» ОГРН  1167456133349, г.Челябинск, к Администрации Миасского городского округа  ОГРН 1027400874016, г. Миасс Челябинской области, при участии в деле в  качестве третьих лиц не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора Муниципального унитарного предприятия  Миасского городского округа «Городское хозяйства» ОГРН 1057407043495,  г.Миасс Челябинской области Областное государственное автономное  учреждение автономное учреждение «Управление государственной  экспертизы проектной документации, проектов документов  территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской  области», ОГРН 1077453000855, г.Челябинск, об обязании принять  имущество и взыскании 9 819 056 руб. 51 коп.  

по встречному исковому заявлению Администрации Миасского  городского округа, ОГРН 1027400874016, г. Миасс Челябинской области, к  обществу с ограниченной ответственностью «Русская приборостроительная  корпорация «Системы управления», ОГРН 1167456133349, г. Челябинск, о  взыскании 179 522 руб. 23 коп.,  

при участии в судебном заседании: 

представителей ответчика по первоначальному иску/истца по  встречному иску: Степановой А.П., действующей на основании доверенности   № 189 от 04.10.2021, личность удостоверена по паспорту,  

Руководствуясь ст. 110, 49, п.4 ч.1 ст. 150, 151, 167-170, ч. 1 ст. 171,  ст.176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Заявление истца по первоначальному иску - общества с ограниченной  ответственностью «Русская приборостроительная корпорация «Системы  управления» ОГРН 1167456133349, г. Челябинск, об отказе от исковых  требований в части обязания ответчика принять выполненные Обществом  ООО «РПК «Системы управления» работы в рамках Контракта   № 0169300035819000283 от 23.09.2019, согласно Акта о приемке фактически  

выполненных работ на дату приостановки, направленного письмом исх.   № 309 от 12.12.2019 в адрес заказчика, принять.  

Производство по делу в указанной части прекратить. 

В удовлетворении первоначальных исковых требований общества с  ограниченной ответственностью «Русская приборостроительная корпорация  «Системы управления» ОГРН 1167456133349, г. Челябинск, отказать.  

Вернуть истцу по первоначальному иску - обществу с ограниченной  ответственностью «Русская приборостроительная корпорация «Системы  управления» ОГРН 1167456133349, г. Челябинск, из федерального бюджета  государственную пошлину в размере 3 404 руб. 00 коп., уплаченную по  платежному поручению № 255 от 16.03.2020 на сумму 77 299 руб. 00 коп.  

Встречные исковые требования Администрации Миасского городского  округа ОГРН 1027400874016, г. Миасс Челябинской области, удовлетворить  частично.  

Взыскать с ответчика по встречному иску - общества с ограниченной  ответственностью «Русская приборостроительная корпорация «Системы  управления» ОГРН 1167456133349, г. Челябинск, в пользу истца по  встречному иску - Администрации Миасского городского округа ОГРН  1027400874016, г.Миасс Челябинской области, стоимость излишне  выплаченной суммы по муниципальному контракту № 0169300035819000283  от 23.09.2019 в размере 89 241 руб. 48 коп., проценты за пользование чужими  денежными средствами за период с 02.10.2022 по 21.12.2022 в размере 1 485  руб. 32 коп., с продолжением начисления процентов за пользование чужими  денежными средствами, начиная с 22.12.2022 по дату фактического  исполнения обязательств, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ,  действующей в соответствующие периоды.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Взыскать с ответчика по встречному иску - общества с ограниченной  ответственностью «Русская приборостроительная корпорация «Системы  управления» ОГРН 1167456133349, г. Челябинск, в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 3 227 руб. 35 коп.  

Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований в  части распределения государственной пошлины.  

Вернуть истцу по первоначальному иску - обществу с ограниченной  ответственностью «Русская приборостроительная корпорация «Системы  управления» ОГРН 1167456133349, г. Челябинск, из федерального бюджета  государственную пошлину в размере 176 руб. 65 коп., уплаченную по  платежному поручению № 255 от 16.03.2020 на сумму 77 299 руб. 00 коп.  

Перечислить денежные средства в размере 168 200 руб. 00 коп. с  лицевого (депозитного) счета Арбитражного суда Челябинской области для  учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение,  на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Техноком- Инвест» за проведение судебной экспертизы по делу № А76-12286/2020.  

Вернуть Администрации Миасского городского округа ОГРН  1027400874016, г. Миасс Челябинской области, с лицевого (депозитного)  счета Арбитражного суда Челябинской области для учета операций со  

средствами, поступающими во временное распоряжение, денежные средства,  излишне уплаченные за судебную экспертизу, в размере 81 800 руб. 00 коп.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не  отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180  АПК РФ).  

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Челябинской области.  

Судья Н.А. Булавинцева 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о  времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru