АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

г. Воронеж Дело N А 14-1687/2017 « 30 » мая 2017 г. 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Семенова Г.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Лискинская инвестиционно-строительная компания  «Бройлер», г. Лиски (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью инновационная фирма  «МЕЛН», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки по договору от 16.02.2014 при участии в судебном заседании: от истца: не явились, извещены; 

от ответчика: ФИО2 – представитель, доверенность от 30.11.2016;  ФИО3 – директор, протокол от 15.12.16 № 4,  

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 176, 180-181 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью инновационная  фирма «МЕЛН», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Лискинская  инвестиционно-строительная компания «Бройлер», г. Лиски (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 2 500 руб. неустойки и 2 040 руб. расходов  по государственной пошлине.  

В остальной части искового заявления отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Лискинская  инвестиционно-строительная компания «Бройлер», г. Лиски (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 5 481 руб. излишне уплаченной  государственной пошлины.  

Исполнительный лист и справку выдать после вступления решения в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со  дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа  путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья Г.В. Семенов