ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А http://13aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А56-13097/2025

16 сентября 2025 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть постановления объявлена 15 сентября 2025 года Постановление изготовлено в полном объеме 16 сентября 2025 года  

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Петровой Т.Ю. судей Денисюк М.И., Фуркало О.В. 

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Сизовым А.К., при участии:  

от истца: ФИО1, доверенность от 14.01.2025. 

от ответчика: ФИО2, доверенность от 01.04.2025.  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-17498/2025) общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.05.2025 по делу № А56-13097/2025 (ФИО3), принятое  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Управление строительными проектами»  

к обществу с ограниченной ответственностью «Ренессанс»  

о взыскании неосновательного обогащения, процентов, 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Управление строительными проектами» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Ренессанс» о взыскании 4 066 589 руб. неосновательного обогащения и  

156 592 руб. 45 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.12.2024 по 10.02.2025 и с 11.02.2025 по дату фактического исполнения обязательства.  

Решением суда от 27.05.2025 исковые требования удовлетворены в полном объеме.  

Не согласившись с вынесенным решением суда первой инстанции, ответчик направил апелляционную жалобу, в которой просит отменить обжалуемое решение  

суда от 27.05.2025, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.  

По мнению ответчика, суд первой инстанции пришел к необоснованной квалификации правоотношений как о разовой сделке по поставке товаров в отсутствие выяснения обстоятельств в части срока, поставляемого в адрес истца товара.  

Ответчик не согласен с расчетом взыскиваемой денежной суммы и считает, что истцом представлены не все заявки на поставку товара.  

Кроме того, податель жалобы считает, что истец фактически допустил односторонний отказ от исполнения обязательств.  

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, представитель истца возражал против ее удовлетворения.  

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке  

Как указывает истец, между сторонами сложились фактические отношения по поставке товара – нерудные материалы (песок, щебень).  

Ответчиком в адрес истца выставлен счет на оплату от 08.08.2024 № 185 на 12 465 100 руб.  

Платежным поручением от 23.08.2024 № 2653 ООО «Нордик» на основании распорядительного письма истца от 08.08.2024 № 645 оплатило данный счет.  

Письмом от 14.10.2024 № 829 истец уведомил ответчика о недопоставке товара и потребовал восполнить ее в разумный срок.  

Ответчиком в адрес истца поставлен товар на 8 398 511 руб., что подтверждается универсальными передаточными документами (далее – УПД) от 30.08.2024 № 235, от 14.09.2024 № 236, от 30.09.2024 № 290, от 24.10.2024 № 316, от 14.10.2024 № 317.  

Поскольку товар в полном объеме ответчиком не поставлен, истец письмами от 27.11.2024 № 943 и от 25.12.2024 № 1005 потребовал возврата перечисленных денежных средств на сумму недопоставленного товара.  

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения. 

Полагая, что на стороне ответчика имеет место неосновательное обогащение в сумме 4 066 589 руб., ООО «УСП» обратилось в суд с настоящим иском.  

Суд первой инстанции признал исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме.  

Исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.  

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.  

В силу пункта 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.  

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной (пункт 2 статьи 432 ГК РФ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.  

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте (пункт 3 статьи 438 ГК РФ).  

В случае отсутствия между сторонами договора купли-продажи или поставки, составленного в письменной форме в виде одного документа, правоотношения сторон по поставке товара, указанного в выставленном поставщиком счете, квалифицируются как разовая сделка купли-продажи, к которой применяются нормы главы 30 ГК РФ.  

В пункте 5 статьи 454 ГК РФ определено, что договор поставки является видом договора купли-продажи и к нему применяются положения параграфа 1 главы 30 ГК РФ в части, не противоречащей правилам Кодекса об этом виде договора.  

Судом установлен факт перечисления денежных средств по выставленному ответчиком счету на оплату товара.  

Указанный счет содержит наименование, количество и цену товара. 

При таких обстоятельствах, вопреки доводу подателя жалобы, суд пришел к обоснованному выводу о возникновении между сторонами правоотношений по договору поставки, квалифицировав их, как разовые сделки.  

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик- продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.  

Согласно пункту 1 статьи 457 ГК РФ срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 ГК РФ.  

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. При непредъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из обычаев либо существа обязательства (пункт 2 статьи 314 ГК РФ).  

Как следует из пункта 3 статьи 487 ГК РФ, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в  

установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.  

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 31.05.2018 № 309-ЭС17-21840 по делу № А60-59043/2016 и постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.12.2013 № 10270/13, содержащаяся в пункте 3 статьи 487 ГК РФ норма подразумевает право покупателя выбрать способ защиты нарушенного права: потребовать либо передать оплаченный товар, либо возвратить аванс.  

С момента реализации права требования на возврат суммы предварительной оплаты сторона, заявившая данное требование, считается утратившей интерес к дальнейшему исполнению условий договора, а договор - прекратившим свое действие.  

Кроме того, с момента совершения указанных действий обязательство по передаче товара (неденежное обязательство) трансформируется в денежное обязательство, которое не предполагает возникновение у продавца ответственности за нарушение срока передачи товара в виде договорной неустойки.  

Согласно статье 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 этого Кодекса (п. 1).  

Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (п. 2).  

Из содержания указанной нормы следует, что для возникновения обязательства вследствие неосновательного обогащения необходимо наличие одновременно двух обстоятельств: обогащение одного лица за счет другого и приобретение или сбережение имущества без предусмотренных законом, правовым актом или сделкой оснований.  

Пунктом 7 Обзора судебной практики № 2 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17.07.2019, разъяснено, что по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.  

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ).  

Факт перечисления ответчику 12 465 100 руб. предварительной оплаты за товар подтверждается материалами дела и сторонами не оспаривается.  

По УПД от 30.08.2024 № 235, от 14.09.2024 № 236, от 30.09.2024 № 290, от 24.10.2024 № 316, от 14.10.2024 № 317 ответчиком в адрес истца поставлен товар на 8 398 511 руб.  

Ответчиком в материалы дела не представлены доказательства поставки истцу товара на сумму 4 066 589 руб.  

Учитывая отсутствие в материалах дела доказательств наличия правовых оснований для удержания ответчиком денежных средств в размере 4 066 589 руб. руб., перечисленных по платежному поручению от 23.08.2024 № 2653, а также  

доказательств возврата спорных денежных средств в добровольном порядке, либо осуществлении ответчиком поставки товара в адрес истца, исковые требования истца о взыскании неосновательного обогащения в сумме 4 066 589 руб. являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.  

Пунктом 2 статьи 1107 ГК РФ предусмотрено, что на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.  

Из разъяснений, изложенных в пункте 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", следует, что проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.  

Материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком срока возврата денежных средств, что является основанием для взыскания с него процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со статьей 395 ГК РФ.  

Истцом начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 06.12.2024 по 10.02.2025 в сумме 156 592 руб. 45 коп.  

Представленный истцом в материалы дела расчет процентов за пользование чужими денежными средствами проверен судами первой и апелляционной инстанций и признан обоснованным; ответчиком правильность произведенного истцом расчета не опровергнута.  

Таким образом, с ответчика правомерно взыскано 156 592 руб. 45 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.  

В нарушение статьи 65 АПК РФ ответчик не представил в суд первой инстанции допустимые и достоверные доказательства, опровергающие исковые требования (в том числе по размеру).  

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования ООО «Управление строительными проектами» в полном объеме.  

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение  

для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции.  

Судом первой инстанции правильно установлены все значимые для дела обстоятельства и дана им надлежащая правовая оценка, неправильного применения норм материального и процессуального права не допущено, в связи с чем правовых оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.  

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27 мая 2025 года по делу № А56-13097/2025 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс» - без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.  

Председательствующий Т.Ю. Петрова  

Судьи М.И. Денисюк  

О.В. Фуркало