32/2019-43786(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102  http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

 

Дело № А28-16289/2018

город Киров

08 апреля 2019 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Зведер Е.Р.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1  

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление 

Администрации муниципального образования Малмыжский муниципальный  район Кировской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место  нахождения: 612920, Россия, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Недвижимость»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 610010, Россия,  Кировская область, г. Киров, ул. Производственная (Радужный мкр.), д. 9, пом.  1003),  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета  спора, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в лице филиала «Кировэнерго» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 603950, Россия,  

<

...>; место  нахождения филиала: 610000, Россия, 

<

...>),  

о взыскании 1 060 005 рублей 50 копеек неустойки, 

и встречное исковое заявление  

общества с ограниченной ответственностью «Строительная Недвижимость» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 610010, Россия, Кировская  область, г. Киров, ул. Производственная (Радужный мкр.), д. 9, пом. 1003)  

к Администрации муниципального образования Малмыжский муниципальный  район Кировской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место  нахождения: 612920, Россия, 

<

...>)  

о взыскании 2 297 041 рубля 00 копеек долга и 76 623 рубля 08 копеек неустойки, 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца – ФИО2, по доверенности от 29.01.2019,  

 Мерзлякова В.В., по доверенности от 20.03.2019, от ответчика – Воробьевой Л.Д., по доверенности от 09.01.2019, от третьего лица – Плюсниной Ю.В., по доверенности от 28.11.2018,  Карпова Д.В., по доверенности от 17.08.2018. 

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 176, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

первоначальный иск удовлетворить, взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Строительная Недвижимость» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, место нахождения: 610010, Россия, Кировская область, г. Киров,  ул. Производственная (Радужный мкр.), д. 9, пом. 1003) в пользу Администрации  муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской  области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 612920,  Россия, 

<

...>) 530 002 (пятьсот тридцать тысяч два) рубля 50 копеек неустойки.  

 Взыскать в доход федерального бюджета за рассмотрение первоначального  иска с общества с ограниченной ответственностью «Строительная Недвижимость»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 610010, Россия,  Кировская область, г. Киров, ул. Производственная (Радужный мкр.), д. 9, пом.  1003) 13 600 (тринадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек государственной  пошлины.  

 Встречный иск удовлетворить частично, взыскать с Администрации  муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской  области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 612920,  Россия, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная  Недвижимость» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения:  610010, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Производственная (Радужный  мкр.), д. 9, пом. 1003) 2 276 709 (два миллиона двести семьдесят шесть тысяч  семьсот девять) рублей 08 копеек, в том числе 2 200 086 (два миллиона двести  тысяч восемьдесят шесть) рублей 00 копеек долга, 76 623 (семьдесят шесть тысяч  шестьсот двадцать три) рубля 08 копеек неустойки, а также 33 444 (тридцать три  тысячи четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек в возмещение судебных расходов  по уплате государственной пошлины.  

 В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.  

 Произвести зачет удовлетворенных встречных требований, в результате  которого выдать исполнительный лист на взыскание с Администрации  муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской  области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 612920,  Россия, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная  Недвижимость» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения:  610010, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Производственная (Радужный  мкр.), д. 9, пом. 1003) 1 780 150 (один миллион семьсот восемьдесят тысяч сто  пятьдесят) рублей 58 копеек.  

 Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.  

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его  принятия.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа  в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии  со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.  

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного  суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в  порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом  случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.  

Судья Е.Р. Зведер