210100066_2244004  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-5459/2018

г. Белгород

09 апреля 2019 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Валуйского Н. С.  

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств  аудиозаписи и видеозаписи секретарём судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО  "БЕЛГЕОЦЕНТР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ООО "ПП БАРС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

третье лицо: ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального  жилищного строительства»  

о взыскании основного долга по договору № 07-12-16 от 07.12.2016 г. в сумме  1308965 руб. 00 коп. и пени в размере 102 547 руб. 94 коп  

и встречному иску ООО "ПП БАРС" о взыскании с ООО "БЕЛГЕОЦЕНТР"  неустойки за нарушение срока передачи объекта строительства в размере 871080  руб. 35 коп.  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2. – представитель по доверенности от 20.02.2018 г.  от ответчика: ФИО3 - представитель по доверенности от 06.07.2018 г.  

от третьего лица: Курцев Н.А. – представитель по доверенности № 5 от 12.02.2019  г.  

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Истцу по первоначальному иску обществу с ограниченной  ответственностью «БЕЛГЕОЦЕНТР» в удовлетворении иска отказать полностью.  

2. Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «ПП  БАРС» удовлетворить полностью.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "БЕЛГЕОЦЕНТР"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО БУРЕНИЮ  АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 871 080  руб. 35 коп. – сумму неустойки по договору № 07-12-16 на выполнение подрядных  строительных работ от 07.12.2016 за период с 25.08.2017 по 19.12.2018, 20 422 руб.  – сумму расходов по оплате государственной пошлины, а всего 891 502 руб. 35 коп.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

3. Выдать обществу с ограниченной ответственностью "БЕЛГЕОЦЕНТР"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) справку на возврат из федерального  бюджета госпошлины в сумме 10 821 руб., перечисленной по платежному  поручению № 357 от 23.05.2018.  

4. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Валуйский Н. С.