Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

, РАССМОТРЕННОГО В

ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Дело №А50-15646/2017

21 августа 2017 года

г. Пермь

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кудиновой О.В.,

рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Пермь" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 614990, 

<

...>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Специализированное-механизированное управление №33" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 618554, 

<

...>)

о взыскании неустойки в размере 60 592 руб.

на основании статей 309, 310, 330, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированное-механизированное управление №33"  в пользу общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Пермь" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 614990, 

<

...>) неустойку по договорам генерального подряда №14z0786 на выполнение работ по строительству объектов 5,6,7,8 и 9 этапов в составе стройки: «Реконструкция НГСП-1212 «Чашкино» (строительство УПСВ) от 08.07.2014, №13Z2420 на выполнение работ по строительству системы очистки воды водозабора «Яйва» на площадке станции 2-го подъема от 14.02.2014,  в размере 60 592 руб. 00 коп. (согласно актам №14z0786-1 от 19.08.2016, №13z2420-4 от 19.08.2016 подписанных обеими сторонами), расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 424 руб. 00 коп.

По заявлению лица, участвующего в данном деле, может быть составлено мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения данной резолютивной части на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет».

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»

http://perm.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

СудьяО.В. Кудинова