2165/2021-37126(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-16978/2020

город Казань

26 марта 2021 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего  судьи Р.Р. Абдуллиной,  

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «Компания Аква-СпецСтрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Строительное управление» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании суммы долга в размере 1 295 691,99 рубля,  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительное  управление» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Компания Аква-СпецСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании неосновательного обогащения в размере 407 162,50  рубля, договорной неустойки в размере 462 554,59 рубля, процентов за  пользование чужими денежными средствами с даты вынесения решения по дату  фактического исполнения обязательства,  

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

уменьшение требований общества с ограниченной ответственностью  «Строительное управление» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) до суммы  неосновательного обогащения в размере 44 345 рублей, неустойки 390 291,21  рубля принять.  

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Компания  Аква-СпецСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить  частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное  управление» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Компания Аква-СпецСтрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) сумму долга в размере 1 119 905,59 рубля,  расходы по оплате государственной пошлины в размере 22 435 рублей.  

В остальной части отказать. 

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Строительное управление» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания Аква- СпецСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строительное управление» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 184 350,32 рубля, расходы  по оплате государственной пошлины в размере 4 959 рублей.  

В остальной части отказать. Произвести зачет. 

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительное управление» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Компания Аква-СпецСтрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) сумму в размере 935 555,27 рубля.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительное управление» (ОГРН 1101690060625, ИНН 1655202433) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Компания Аква-СпецСтрой» (ОГРН  1131690047928, ИНН 1660188079) расходы по оплате государственной пошлины в  размере 22 435 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания Аква- СпецСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строительное управление» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в  размере 4 959 рублей.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем направления  апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья Р.Р. Абдуллина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.03.2020 7:55:58Кому выдана Абдуллина Регина Раисовна