16_6737018  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-66095/17

05 февраля 2018 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Досовой М.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт по строительству и  эксплуатации объектов топливно-энергетического комплекса» к обществу с ограниченной  ответственностью «Строительная контора «Газинжинвест» о взыскании неустойки и штрафа  по договору,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная контора  «Газинжинвест» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Научно- исследовательский и проектный институт по строительству и эксплуатации объектов  топливно-энергетического комплекса» 900 000 руб. 00 коп. неустойки и 307 195 руб. 11 коп.  штрафа.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная контора  «Газинжинвест» в доход федерального бюджета 36 288 руб. 00 коп. государственной  пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и  проектный институт по строительству и эксплуатации объектов топливно-энергетического  комплекса» в доход федерального бюджета 139 413 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия.  

Судья М.В. Досова