18/2017-35627(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-2853/2017

город Саранск

08 августа 2017 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Никишиной Т.Л. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

государственного казенного учреждения "Управление капитального  строительства Республики Мордовия"  

к обществу с ограниченной ответственностью Проектному институту  "Саранскгражданпроект"  

об обязании исполнить обязательства в натуре, взыскании 1312265 руб. 78 коп.  пени, и в случае неисполнения решения суда судебную неустойку в размере,  определенной судом, за каждый день просрочки по день фактического  исполнения судебного акта,  

при участии: 

от истца: ФИО2, представителя по доверенности от 26.08.2016,  от ответчика: ФИО3, представителя по доверенности от 21.11.2016,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

обязать общество с ограниченной ответственностью Проектный институт  "Саранскгражданпроект" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Саранск,  Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица  

28.11.2003) в течение 10 календарных дней со дня вступления в законную силу  решения суда выполнить и передать государственному казенному учреждению  "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН  1021300973781, ИНН 1326134450, г.Саранск, Республика Мордовия,  зарегистрировано в качестве юридического лица 23.10.1995) проектную и  рабочую документацию по объекту «Строительство стадиона на 45000  зрительских мест, г.Саранск, в районе ул.Волгоградская. Сети  теплоснабжения», а именно:  

 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Номер  тома  

Обозначение 

Наименование 

Кол-во экз. 

4 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта.  

4.1 

Часть 1. 5-й этап. Повысительная насосная станция.  

4.1.1 

24/16-ОПР-ИЛ04.1.1- ПЗ  

Книга 4.1.1. Пояснительная записка  

3 

4.1.15  

24/16-ОПР-ИЛО  4.1.15-АТМ.1  

Книга 4.1.15. Автоматизация узла учета тепла.  

5 

4.2 

Часть 2. 6-й этап. Откачивающая насосная станция в  районе строящегося моста через реку Тавла.  

4.2.1 

24/16-ОПР-ИЛ04.2.1- ПЗ  

Книга 4.2.1. Пояснительная записка.  

5 

4.2.2 

24/16-ОПР-ИЛ04.2.2- ЭМ  

Книга 4.2.2. Внутренние сети электроснабжения.  

5 

4.2.3 

24/16-ОПР-ИЛ04.2.3- ЭС  

Книга 4.2.3. Наружные сети электроснабжения.  

5 

4.2.5 

24/16-ОПР-ИЛ04.2.5- НВК  

Книга 4.2.5. Наружные сети водоснабжения и  водоотведения.  

5 

4.2.9 

24/16-ОПР-ИЛ04.2.9- АС.ТМ  

Книга 4.2.9. Конструктивные решения опор и  креплений технологического оборудования и  трубопроводов.  

5 

4.2.11  

24/16-ОПР-ИЛ04.2.11-АТМ.1 

Книга 4.2.11. Автоматизация узла учета тепла.  

5 

 РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

3-й этап. Участок тепловой магистрали ТМ № 4 от  4ТК-10гЗ до тепловой камера стадиона (662 м).  

24/16-ОПР-ПНС-ЭМ  

Внутренние сети электроснабжения.  

5 

24/16-ОПР-ПНС- АС.ТМ  

Конструктивные решения опор и креплений  технологического оборудования и трубопроводов.  

5 

6-й этап. Откачивающая насосная станция в районе  

строящегося моста через реку Тавла.  

24/16-ОПР-ОНС-ЭМ  

Внутренние сети электроснабжения.  

5 

24/16-ОПР-ОНС-ВК  

Внутренние сети водоснабжения и водоотведения. 

5 

24/16-ОПР-ОНС-СС  

Сети связи. 

5 

24/16-ОПР-ОНС-АТМ.1 

Автоматизация узла учета тепла. 

инженерные изыскания 

5 

В случае неисполнения решения суда взыскать с общества с ограниченной  

ответственностью Проектного института "Саранскгражданпроект" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, г.Саранск Республика Мордовия,  зарегистрировано в качестве юридического лица 28.11.2003) в пользу  государственного казенного учреждения "Управление капитального  строительства Республики Мордовия" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, г.Саранск, Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве  юридического лица 23.10.1995) судебную неустойку в следующем порядке: с  11-го по 25-й день со дня вступления в законную силу решения суда - 100000  рублей в день; с 26-го дня со дня вступления в законную силу решения суда до  полного исполнения решения суда - 200000 рублей в день, но не более 3000000  рублей общей суммы неустойки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектного  института "Саранскгражданпроект" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  г.Саранск Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического  лица 28.11.2003) в пользу государственного казенного учреждения  "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, г.Саранск, Республика Мордовия,  зарегистрировано в качестве юридического лица 23.10.1995) пени в сумме  300000 рублей.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектный  институт "Саранскгражданпроект" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  г.Саранск, Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического  

лица 28.11.2003) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  сумме 32123 рублей.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.Л. Никишина