Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-26866/2020

02 июля 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  09 июня 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  02 июля 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташов А.А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСПЕКТР" (адрес:  Россия 191024, 

<

...> А ПОМ.4-Н, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" (адрес:  Россия 117418, МОСКВА, ул ЗЮЗИНСКАЯ, д. 6 корп. 2 пом. 420, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОСПЕКТР" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Акционерному обществу "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" о взыскании 576 691 руб. 77 коп. неустойки, 14 534 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Определением суда от 15.04.2020 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее  АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.

Решением в виде резолютивной части от 09.06.2020 исковые требования удовлетворены.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Между сторонами заключен Договор подряда № НБ-1/15-С от 11.12.2015.

Предметом данного Договора являлся комплекс работ по титулу «Строительство заходов ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС-Архара II цепь в РУ 220кВ ПС 220кВ НПС-29».

Работы приняты Ответчиком согласно Актам выполненных работ № 2 от 01.08.2016 (на сумму 1 100 000,00) руб., № 4 от 12.04.2017 (на сумму 1 036 022,74) руб., № 5 от 25.07.2017 (на сумму 43 028,40) руб., № 6 от 31.08.2017                                        (на сумму 675 783,55) руб.

В соответствии с п.п. 6.1. вышеуказанного Договора авансовые и текущие платежи выплачиваются Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета в следующем порядке:

- в размере 50% (Пятидесяти) от стоимости соответствующего этапа работ указанного в Графике выполнения работ (приложение 3), выплачиваются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта о выполненных работах по соответствующему этапу.

Оплата по всем Актам была совершена Ответчиком с нарушением сроков, предусмотренных Договором.

В соответствии с п.п. 8.1. Договора Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику: за нарушение сроков расчетов в соответствии с п.п. 6.1-6.2. настоящего Договора - пени в размере 0,1% от суммы платежа, в отношении которого возникла обязанность Заказчика по оплате, за каждый день просрочки. 

Договорные правоотношения сторон по своей правовой природе относятся к договору подряда и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению работ или способы ее определения (статься 709 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Положениями части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с правилами статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 6.1-6.2. договора  в случае нарушения сроков оплаты покупатель оплачивает поставщику пени в размере 0,1% от суммы платежа, в отношении которого возникла обязанность Заказчика по оплате, за каждый день просрочки. 

Поскольку ответчик допустил просрочку оплаты товара по спорным накладным в срок, установленный сторонами, истец правомерно, на основании ст. 330 Гражданского Кодекса РФ, начислил в размере 576 691 руб. 77 коп. неустойку. 

Расчет неустойки проверен судом и признан обоснованным.

При таких обстоятельствах исковые требования доказаны как по праву, так и по размеру.

Государственная пошлина относится на ответчика в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Акционерного общества "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ГЕОСПЕКТР"  576 691 руб. 77 коп. неустойки, 14 534 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Коросташов А.А.