900109348_20846002 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е 

(в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-150432/18-51-1137

17 декабря 2018 года

город Москва

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Козленковой О.В., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРСПЕКТИВА» (ОГРН  

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «КАВКАЗЗЕМПРОЕКТ» (ОГРН 

<

***>)  

о взыскании по договору подряда № 31-10/17-40 от 31 января 2017 года убытков в  размере 710 869 руб. 25 коп., неустойки в размере 8 376 664 руб. 58 коп., по договору  подряда № 01-02/17-55 от 01 февраля 2017 года неосновательного обогащения в виде  неотработанного аванса в размере 37 086 руб. 52 коп., долга за оказанные  генподрядные услуги в размере 37 033 руб. 54 коп., гарантийного удержания в размере  123 145 руб. 68 коп., неустойки в размере 6 026 548 руб. 96 коп., процентов за  пользование чужими денежными средствами с 27 июля 2018 года по день фактической  оплаты,  

при участии: от истца – ФИО2, по дов. № 01 от 11 мая 2018 года; от ответчика – ФИО3, по дов. № б/н от 31 мая 2018 года; 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «КАВКАЗЗЕМПРОЕКТ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРСПЕКТИВА» убытки в размере 710 869 руб. 25 коп.,  неосновательное обогащение в размере 197 265 руб. 52 коп., по договору подряда №  01-02/17-55 от 01 февраля 2017 года неустойку в размере 5 143 055 руб. 55 коп.,  проценты, начисленные на сумму 197 265 руб. 52 коп. за период с 05 июля 2018 года по  день фактической оплаты в соответствии со ст. 395 ГК РФ, а также расходы по уплате  государственной пошлины в размере 39 346 руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О.В. Козленкова