2023/2023-194533(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-115/2023

г. Казань

04 июля 2023 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении  аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи  Трифоновой Ю.Ю.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью "Производственно-строительное объединение "Казань", г.Казань, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью  Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани", г. Казань, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 250 776 394,50 руб. неосновательного  обогащения,  

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк  экономического развития "Банк Казани", г. Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  к Обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное объединение  "Казань", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 842 301 219,97 руб.  неустойки.  

с участием: 

от истца (ответчика по встречному иску) – ФИО1, представитель по  доверенности от 09.01.2023г., диплом ОК 01808,  

от ответчика (истца по встречному иску) – ФИО2, представитель по  доверенности от 11.07.2022г., диплом 101632 0008397  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк  экономического развития "Банк Казани", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной  регистрации 19.07.2002г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "Производственно-строительное объединение "Казань", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата  государственной регистрации 29.12.2002г.) 200 621 043,75 руб. неосновательного  обогащения.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное объединение "Казань", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации  29.12.2002г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк  экономического развития "Банк Казани", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной  регистрации 19.07.2002г.) 164 990 090,69 руб. неустойки, возмещение расходов по оплате  госпошлины в размере 195 880 руб.  

Произвести зачет взаимных требований, по результатам которого взыскать с Общества с  ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк  Казани", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 19.07.2002г.) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное объединение  "Казань", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 29.12.2002г.)  35 435 073,06 руб..  

 Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-строительное  объединение "Казань", юридический адрес: 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации  29.12.2002г.) справку на возврат госпошлины в размере 36 589 руб., уплаченной по  платежному поручению № 2100 от 05.12.2019.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в  месячный срок через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья А.Э. Шарипова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 16.03.2023 10:57:00Кому выдана Шарипова Алсу Энваровна