АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ

 (резолютивная часть)

Дело № А47-3567/2024

г. Оренбург

06 мая 2024 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  Никулиной М.В., рассмотрел в порядке упрощенного производства  дело по исковому заявлению Комитета архитектуры и  градостроительства администрации города Орска (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, Оренбургская область г.Оренбург)  

к Обществу с ограниченной ответственностью  «Оренбурггромстрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  Оренбургская область, г.Орск)  

о взыскании неустойки (пени, штрафа) в связи с просрочкой  исполнения обязательств предусмотренных контрактом по  муниципальному контракту № 2023.1127905 от 28.09.2023 работы по  демонтажу и уничтожению рекламных конструкций, установленных на  земельном участке, находящемся в собственности муниципального  образования город Орск и их последующей перевозке к месту хранения  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах  муниципальной собственности в сумме 4 824 руб. 18 коп.  

Руководствуясь статьями 110, 159, 167 - 170, 176, 226 - 229  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление Комитета архитектуры и градостроительства  администрации города Орска, удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Оренбурггромстрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в  пользу Комитета архитектуры и градостроительства администрации  города Орска (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку  

(пени, штраф) в связи с просрочкой исполнения обязательств  предусмотренных контрактом по муниципальному контракту   № 2023.1127905 от 28.09.2023 работы по демонтажу и уничтожению  рекламных конструкций, установленных на земельном участке,  находящемся в собственности муниципального образования город Орск  и их последующей перевозке к месту хранения на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муниципальной  собственности в сумме 4 578 руб. 78 коп., а также судебные расходы по  уплате государственной пошлины в сумме 1 898 руб. 00 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Составление мотивированного решения осуществляется при  наличии письменного заявления лица, участвующего в деле и при  условии подачи данного заявления в течение пяти рабочих дней со дня  размещения резолютивной части на официальном сайте арбитражного  суда, а также в случае подачи апелляционной жалобы.  

В соответствии с частью 4 статьи 229 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации решение  арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения  дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в  арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий  пятнадцати дней со дня его принятия.  

Решение, выполненное в форме электронного документа,  направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения  на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. По  ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе  могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления  соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с  уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Судья М.В. Никулина