39/2017-54460(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-5422/2017

г. Петропавловск-Камчатский

12 декабря 2017 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Ищук Ю.В., при  

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску Федерального агентства воздушного  транспорта (ИНН 7714549744, ОГРН  

<

***>)  

к ответчику федеральному государственному  унитарному предприятию "Главное  управление строительства дорог и  аэродромов» Министерства обороны  Российской Федерации (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

третье лицо, не заявляющее федеральное казенное предприятие  

самостоятельных требований "Аэропорты Камчатки" (ИНН 

<

***>,  

относительно предмета спора ОГРН 

<

***>)  о взыскании неустойки в размере 3 560 665,26 руб.,  

при участии: от истца: не явился, от ответчика: не явился, 

от третьего лица: ФИО2 – представитель по  

доверенности от 04.12.2017 (сроком по  31.12.2018), Фоменко В.В. – представитель  по доверенности от 29.12.2014 (сроком на  три года).  

Руководствуясь статьями 1–3, 17, 27–28, 101–103, 110, 167–171, 176  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

арбитражный суд 

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия  "Главное управление строительства дорог и аэродромов» Министерства  обороны Российской Федерации в пользу Федерального агентства  воздушного транспорта 3 560 665,26 руб. неустойки.  

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия  "Главное управление строительства дорог и аэродромов» Министерства  обороны Российской Федерации в доход федерального бюджета 40 803 руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не  превышающий одного месяца со дня принятия решения, а также в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно  было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции  или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.В. Ищук