15/2024-6573(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

Дело № А39-5929/2023

город Саранск

15 февраля 2024 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью  "Производственно-строительная компания "СтройГарант" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к Акционерному обществу "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная  корпорация" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании гарантийного удержания 116452 руб. 88 коп., процентов за пользование чужими  денежными средствами 4546 руб. 45 коп., убытков 2000000 руб. и 86 618 руб. 69 коп.,  упущенной выгоды 18945074 руб. 87 коп. и судебных расходов,  

и встречному иску Акционерного общества "Специализированный застройщик "Мордовская  ипотечная корпорация"  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания  "СтройГарант"  

о взыскании неустойки 1506449 руб. 06 коп., штрафа 237387 руб. 40 коп., судебных  расходов, обязании возвратить проектно-сметную документацию и взыскании судебной  неустойки  

при участии: 

от ООО "ПСК "СтройГарант": ФИО2 – представителя по доверенности от  20.12.2023,  

от АО "СЗ "МИК": ФИО3 – представителя по доверенности № 10 от 29.03.2023, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

1. Исковые требования "Производственно-строительная компания "СтройГарант"  удовлетворить.  

Взыскать с Акционерного общества "Специализированный застройщик "Мордовская  ипотечная корпорация" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СтройГарант"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) гарантийное удержание 116452 руб. 88 коп.,  проценты за пользование чужими денежными средствами 4546 руб. 45 коп., убытков  2000000 руб. и 86 618 руб. 69 коп., упущенную выгоду 18945074 руб. 87 коп., расходы по  оплате экспертизы 228 500 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 128  763 руб.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СтройГарант" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 52 491 руб., оплаченную по  платежному поручению № 200 от 27.06.2023.  

2. Встречные исковые требования Акционерного общества "Специализированный  застройщик "Мордовская ипотечная корпорация" удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СтройГарант" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Акционерного общества "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная  корпорация" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 310 074 руб. 90  

коп., штраф в размере 118 693 руб. 70 коп. и расходы по оплате государственной пошлины  в сумме 7610 руб.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная  компания "СтройГарант" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 5 календарных  дней со дня вступления решения суда в законную силу передать Акционерному обществу  "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) проектно-сметную документацию по ату приема- передачи: генеральный план, архитектурные решения, конструкции железобетонные,  архитектурно-строительные решения, общий журнал работ № 1, журнал ухода за бетоном №  1, журнал бетонных работ № 1, журнал сварочных работ, журнал входного контроля  материалов, журнал погружения (вдавливания) свай № 1, журнал антикоррозионной защиты  сварных соединений, проект организации строительства.  

В случае неисполнения судебного акта в части возврата документации, взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания  "СтройГарант" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества  "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) судебную неустойку в размере 500 руб. за каждый день  неисполнения судебного акта, со дня, следующего за днем исполнения обязательства,  установленного судом, до дня фактического исполнения решения.  

В остальной части встречного иска отказать. 

3. С учетом произведенного зачета по первоначальному и встречному искам взыскать  с Акционерного общества "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная  корпорация" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "Производственно-строительная компания "СтройГарант" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 21 073 577 руб. 29 коп.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "СтройГарант" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 52 491 руб., оплаченную по  платежному поручению № 200 от 27.06.2023.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная  компания "СтройГарант" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 5 календарных  дней со дня вступления решения суда в законную силу передать Акционерному обществу  "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) проектно-сметную документацию по ату приема- передачи: генеральный план, архитектурные решения, конструкции железобетонные,  архитектурно-строительные решения, общий журнал работ № 1, журнал ухода за бетоном №  1, журнал бетонных работ № 1, журнал сварочных работ, журнал входного контроля  материалов, журнал погружения (вдавливания) свай № 1, журнал антикоррозионной защиты  сварных соединений, проект организации строительства ПОС.  

В случае неисполнения судебного акта в части возврата документации, взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания  "СтройГарант" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества  "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) судебную неустойку в размере 500 руб. за каждый день  неисполнения судебного акта, со дня, следующего за днем исполнения обязательства,  установленного судом, до дня фактического исполнения решения.  

4.Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную  силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья С.Н. Макеева